Proiect de acord pentru reparația capitală a motoarelor electrice, platforma de conținut

Proiect de acord pentru reparația capitală a motoarelor electrice

Ekaterinburg ___________ 20__

Societatea cu răspundere limitată Transgaz Ekaterinburg "(Transgaz Ekaterinburg"), denumit în continuare "Client", "Energogazremont" - o ramură a Transgaz Ekaterinburg“. acționând pe baza numărului __ 01.01.20__ Pe de o parte, și ______________________, denumit în continuare „Antreprenor“, _____________________, acționând pe baza ________, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract în baza deciziei comisiei de concurență (număr de protocol de la ____________ __ ), după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Contractantul se angajează la revizia generală a motoarelor electrice, „echipament“, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru serviciile.

2. Costul contractului

2.1. Prețul contractului este de _______________ ruble, 00 copeici .. inclusiv 18% TVA __________________ ruble, 00 copeici. în conformitate cu „cunoașterea de calcul a prețurilor contractuale“ (Anexa).

2.2. Costul unităților majore de reparații echipamente de estimat, costul final este determinat pe baza actelor de acceptare a lucrărilor executate formează numărul ATS (automat) (apendicele).

Contract 3.Sroki

3.1. Datele lucrării se determină în conformitate cu standardele tehnologice stabilite pentru fiecare tip de muncă și de a determina calendarul pentru producerea de reparații majore de echipament (anexa).

3.2. Acordul va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până la __________ 20__ și așezările reciproce până la executarea lor finală.

4. Obligațiile părților

4.1.1. Repararea mașinilor pentru a produce un volume trimestriale și anuale, în conformitate cu programul de recondiționare (apendice) și pe baza formei foaie defectă № ET în fiecare unitate, furnizate de Client (Anexa);

4.1.2. Producerea de livrare de echipamente pentru clienți unități renovate de lucru efectuate sub formă de acceptare Aktam № ABP (auto) complet decorat și semnat în 3 exemplare. Acts Simultan Contractantul transmite și decorat cu clientul semnat forma foaie defect № ET cu privire la aceste piese de echipament în 3 exemplare și factură într-o instanță;

4.1.3. reparații Produs pe echipamentul trebuie să respecte toate cerințele, GOST, standarde, caietul de sarcini, instrucțiunile producătorului și alte cerințe de reglementare și tehnice ale legislației ruse;

4.1.4. Pentru echipamente de reparații pentru a se conforma cerințelor de siguranță. securității industriale, de siguranță împotriva incendiilor și de protecție a mediului;

4.1.5. Revizia echipamentelor in casa sau forță organizații-spetsiali zată. Astfel, costul de ore standard pentru forțele de muncă subcontractant nu trebuie să depășească costul de exploatare în temeiul prezentului acord;

4.1.6. Contractantul nu are dreptul de a încheia contracte cu terțe părți referitoare la cedarea sau transferul datoriilor în conturile de încasat;

4.1.7. În termen de 3 zile calendaristice pentru a notifica Clientul de la sfârșitul repararea echipamentelor și a disponibilității de transmitere.

4.2. Clientul se obligă să:

4.2.1. lucrări efectuate de către contractant, în modul și în termenii acestui acord cu plată, punctul 6.3..;

4.2.2. Furnizarea Contractantul într-o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul trimestrului decorat foaie de defect (primar) numărul de formular DV pentru fiecare echipament este planificat pentru revizuirea acestui trimestru (o copie);

4.2.3. Primite de la Contractant decorate și au semnat actele de acceptare ale numărului formularului de acceptare ATS (auto) sunt de acord în departamentul de audit. Perioada de negociere - nu mai mult de 3 zile lucrătoare;

4.2.4. Asigurați-vă că livrarea echipamentului (dacă este necesar) la locul unei renovări majore, în perioada convenită cu contractantul și din cauza _________.

4.2.5. de control și supraveghere asupra volumului de corespondență, costul și calitatea muncii.

5. Calitatea și caracterul complet

5.1. Echipament de transfer efectiv pentru revizia și repararea preparatului se face documentarea de recepție și transmisie, semnat de reprezentanții părților și întocmite în 2 exemplare.

5.2. calitate de reparare, produs de contractantul trebuie să respecte cerințele GOST și TU.

5.3. Toate cererile de calitate echipamente de întreținere pentru clienți este obligat să prezinte contractantului, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă. pretențiile de calitate luate în conformitate cu ordinea de funcționare stabilite de producător, absența unei componente dezasambla și ansambluri.

5.4. necorespunzătoare a clientului echipamente de calitate revine la Antreprenorului cu actul relevant pentru eliminarea defectelor sau a înlocuirii pe benigne. Echipamentul este verificat de prezența unui reprezentant autorizat al Clientului.

5.5. Contractantul nu va fi răspunzătoare pentru defecte și defecte de reparații care rezultă din utilizarea de piese de schimb și componente furnizate de Client.

6. Procedura și condițiile de așezări și plăți

6.1. Contractantul nu mai târziu de 25 de luni de raportare a rezultatului executat impune echipamente de client volume de reparații generale privind acceptarea lucrărilor efectuate Aktam formularul № ABP (auto), împreună cu alte documente (Sec. 4.1.2. Al acestora). Transferul de Client demontat pentru repararea pieselor și materialelor emise sub formă Act № M-35 în conformitate cu arma în 3 exemplare.

6.2. Clienți pe baza formularului Fapte primite și executate № ABP (auto) Fapte formularul № M-35 în conformitate cu arma și facturile atrage „acceptarea Akt reparate forme active fixe № OC-3 gazrek sub arma. Această lege, de asemenea, executat în 3 exemplare și semnat de ambele părți.

6.4. Plățile efectuate și primite de muncă în temeiul prezentului contract se efectuează în termen de 30 de zile de la acceptarea de muncă transferul de bani în contul contractantului sau alt mod stabilit de comun acord să nu în contradicție cu legislația Federației Ruse.

7. Răspunderea părților

7.1. În cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale în temeiul prezentului acord, părțile sunt responsabile de legislația în vigoare.

7.2. În caz de încălcare a termenilor de executare a lucrărilor (la perturbarea programului de lucru) Contractantul se plătește la cererea scrisă a Clientului o penalitate (amendă), în valoare de 0,5% pe baza ratei de refinanțare a Băncii Centrale, valoarea muncii remarcabile în timp pentru fiecare zi de întârziere, cu excepția cazului în care dovedește absența vina lui.

7.3. Litigiile apărute între părți în cursul lucrărilor în cadrul prezentului contract se soluționează prin negocieri, precum și procedura de plângere. În cazul în care nu se ajunge la un acord prin negociere sau procedura plângerii părții în cauză sesizează Curtea de Arbitraj a regiunii Sverdlovsk în modul prevăzut de lege.

7.4. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră (fenomene naturale, acțiuni militare, greve, acte de elemente anti-sociale, schimbarea legilor și a altor reglementări). Data de performanță a părților de obligațiile care le revin în temeiul contractului este transferat proporțional cu timpul în care astfel de circumstanțe, ținând cont de eliminarea consecințelor acestora.

7.5. Partidul, care nu poate îndeplini obligațiile. obligația de a nu mai târziu de 5 zile de la data apariției acestora notifică în scris celeilalte părți începerea și încetarea acestor circumstanțe. Nu observați sau o notificare prematură a circumstanțelor de forță majoră privează partea corespunzătoare a dreptului de a se referă la ei în viitor.

7.6. În cazul în caz de forță majoră durează mai mult de 6 luni, părțile pot rezilia contractul, inclusiv în mod unilateral.

8.1. Contractorul garantează că lucrările în totalitate și în termenii definiți termenii acestui acord.

8.2. Contractorul garantează calitatea execuției lucrărilor conform contractului, eliminarea la timp a deficiențelor și defecte în timpul perioadei de garanție de funcționare. Garanție privind lucrările efectuate pe revizia echipamentului este de 12 (douăsprezece) luni de la data semnării actului de acceptare a lucrărilor efectuate și a pieselor de schimb utilizate în repararea - în conformitate cu documentația producătorului.

8.3. În cazul în care între Beneficiar și Antreprenor disputa cu privire la deficiențele lucrărilor efectuate sau motivele pentru cererea uneia dintre părți, să desemneze examenul. pentru examinarea consumului efectuează contractant atunci când examinare nu este stabilit Contractorul nici o încălcare a clauzelor contractuale sau relație cauzală între contractant și detectarea defectelor. Dacă este setat examinarea unor astfel de cazuri, costurile de examinare suportate de partea care a solicitat destinație, iar în cazul în care ea este numit de comun acord între părți, ambele părți în mod egal.

Contract 9.Rastorzhenie

9.1. În cazul în care întârzierea de neplată de către o parte mai mare de 30 de zile, cealaltă parte poate denunța prezentul acord. Parte în cauză de a rezilia contractul, acesta este obligat să informeze cealaltă parte, în scris - prin scrisoare recomandată, în termen de 15 zile înainte de încetarea contractului.

9.2. Clientul are dreptul de a rezilia contractul fără a plăti compensații costurile Contractantului, notificarea l de 10 zile înainte de reziliere în cazul privării a drepturilor contractantului pentru executarea lucrărilor (licență de revocare, toleranță, acceptare).

10. Alte condiții

10.1. În materie care nu sunt prevăzute termenii acestui acord sunt reglementate de legislația rusă.

10.2. Toate modificările aduse prezentului acord se face în scris și semnat de ambele părți.

10.3. Toate anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

10.4. Acordul se face în două exemplare care au forță juridică egală, o copie a fiecăreia dintre părți.

11. Anexele la acord: