Contractul pentru executarea lucrărilor de decorațiuni interioare ale clădirii, în 2019 - contract de construcții,
_______________________, reprezentat ______________________________________________, acționând pe baza ___________, denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și _____________________, în persoana ____________________________________________, acționând pe baza ___________, denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile “, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. Obiectul contractului
2. Sfera de aplicare
Domeniul de aplicare a definit aici mai jos finisare TOR și procesul de asamblare, specificate în anexa 1 la prezentul regulament N, sarcina tehnică a sistemelor de joasă actuale enumerate în anexa N 2 la prezenta parte și de planificare desene fiecare etaj în scara ____________, este o aplicație N 3 la prezentul regulament.
3. Valoarea contractului
3.1. Costul lucrărilor executate mai jos prețurile de protocol de armonizare definite, care este o aplicație N 4 la prezentul regulament, și este ________ suma (_____________) ruble TVA este ________ (_____________) ruble.
3.2. Suma de mai sus este finala pentru domeniul de activitate specificat la punctul 2.1. acest contract.
3.3. Când modificați domeniul de aplicare al valorii de muncă convenite poate fi modificată cu semnarea Protocolului adițional.
4. timp de performanță
4.1. Data începerii lucrărilor în cadrul acestui contract este determinată de data transferului avansului, în conformitate cu punctul 5.1. acest contract.
4.2. Lucrările ar trebui să fie finalizate în termen de luni de _____ de la data începerii lucrărilor, și anume, nu mai târziu de ______________ 20__
5. Condiții de plată
5.1. Clienți în termen de _____ zile bancare de la data semnării prezentului contract Contractantul va plăti pentru munca în mărime de _____% din costul lucrărilor menționate la punctul 3.1. acest contract.
5.2. Costul echipamentelor și proiectarea lucrărilor de joasă tensiune plătite de Client separat pentru _____ zile bancare de la data primirii de către contractant de a plăti facturile.
5.3. În calitate de client convenit poate efectua o plată intermediară pentru lucrările efectuate de către contractant.
5.4. decontări finale între Client și Contractantul se face în termen de _____ zile bancare de la data semnării certificatului de completare semnat de ambele părți.
6. Obligațiile părților
6.1. Contractantul trebuie:
6.1.1. forțele și resursele lor pentru a efectua lucrările în sumă, în conformitate cu punctul 2.1. din prezentul acord, precum și în timpul stabilit de punctul 4.2. din prezentul acord, pentru a pune propriile lor mijloace necesare pentru a realiza materialele de lucru, echipamentele și părțile componente;
6.1.2. alinia cu materialele clientului, echipamente si calitate pentru echipamente și materiale necesare pentru a efectua lucrările specifice producătorului;
6.1.3. să asigure respectarea normelor și reglementărilor de protecție a muncii și de siguranță la foc, să realizați măsurile necesare de prevenire a incendiilor, măsuri pentru siguranța și protecția mediului în timpul lucrărilor de inginerie la livrarea obiectului Actului de lucrari executate;
6.1.4. predea la obiectul Client după executarea de lucrări în cadrul prezentului contract în stare, permite funcționarea imediată a instalației.
6.2. Clientul se obligă să:
6.2.1. Contractantul să achite facturile în termenele stabilite în prezentul contract;
6.2.2. sunt de acord în _____ zile de la data depunerii de mostre contractorului de materiale pentru obiecte de decor interior;
6.2.3. în zilele _____ de la primirea notificării Contractului de pregătire a obiectului pentru a trece pentru a crea o comisie pentru acceptarea lucrărilor și semnarea Certificat de completare. Dacă este necesar, Comisia este o listă de defecte asupra activității desfășurate.
7. Răspunderea părților
7.1. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către contractant în mod corespunzător obligațiile în termenul prevăzut de prezentul contract, contractantul va plăti o amendă în mărime de _____% pentru fiecare zi de muncă, dar nu mai mult de _____% din costul lucrărilor în cadrul acestui contract.
7.2. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Client a obligațiilor sale de plată în termenul prevăzut de prezentul contract, Clientul va plăti Antreprenorului o penalitate în mărime de _____% pentru fiecare zi de întârziere în plată este stabilită, dar nu mai mult de _____% din plata restante.
7.3. Plata penalităților prevăzute în prezentul acord nu trebuie să elibereze părțile de obligațiile asumate.
7.4. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.
7.5. Riscul de pierdere sau deteriorare a materialelor și / sau a echipamentelor achiziționate de către Antreprenor pentru a efectua lucrările în cadrul acestui contract accidentale sunt suportate de către contractant.
7.6. Riscul de pierdere accidentală sau deteriorare accidentală a rezultatului muncii efectuate înainte de acceptarea de către client trebuie să fie Contractantul.
7.7. Verificarea calității lucrărilor executate se realizează atunci când clientul sau predare-primire și fixat în actul, semnat de reprezentanții clienților și contractori.
7.8. Contractantul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu legislația românească.
7.9. Contractantul va fi responsabil pentru acțiunile autorilor acestora, în cazul în care acesta le-a atras pentru a efectua munca în temeiul prezentului acord.
8. Calitatea muncii
8.1. Calitatea muncii lor de către contractant trebuie să respecte termenii acestui acord și reguli (de stat TU, alte reguli de lucru).
8.2. Clientul are dreptul de a prezenta revendicările legate de defecte ca rezultat al lucrării de _____ luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.
8.3. Cererile pentru calitatea echipamentelor instalate pot fi făcute contractantului în timpul perioadei de garanție a echipamentului.
9. Dreptul Clientului în timpul executării lucrărilor de către contractant
9.1. Clientul are dreptul, în orice moment pentru a verifica progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitatea sa.
9.2. În cazul în care Contractantul nu se procedează în timp util pentru executarea prezentului acord, sau funcționează atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, achizitorul are dreptul de a refuza să execute contractul și să solicite daune-interese.
9.3. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul desemnat să facă acest lucru să renunțe la acest contract, sau pentru a instrui corecția lucrează la o altă persoană, pe cheltuiala contractantului, precum și cere despăgubiri pentru daune.
9.4. În conformitate cu articolul 717 din Codul civil al România Clientul poate, în orice moment înainte de livrare pentru a-i rezultatul muncii de a refuza executarea contractului, plățile către contractor din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz al Clientului din contract. Clientul este de asemenea obligat să ramburseze Antreprenorului pentru daunele cauzate de rezilierea acestui contract, în diferența dintre prețul stabilit pentru toate lucrările, și o parte din prețul plătit pentru munca prestată.
10. Forța majoră
Fiecare parte va fi eliberată de răspundere în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului contract, dacă se dovedește că a fost cauzată de forță majoră, apărute după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, cum ar fi incendiu, explozie, inundații, cutremur, grevă , restricțiile guvernamentale și alte circumstanțe de forță majoră care partea nu putea nici prevedea nici nu împiedică, sau să ia în considerare circumstanțele în momentul încheierii contractului.
Scutirea de răspundere se aplică numai pentru perioada în care există dovezi ale circumstanțelor de forță majoră și a consecințelor acestora.
La începutul și încetarea circumstanțelor de mai sus, partea va notifica prompt, în scris cealaltă parte.
Anunțul trebuie să conțină informații cu privire la natura circumstanțelor și impactul acestora asupra capacității părților îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul contractului, precum și termenul estimat al executării acestuia.
Prezența de forță majoră, impactul și durata acțiunii trebuie să fie confirmată de către Camera de Comerț a țării sau a unei alte autorități competente sau a organizației.
În cazurile de mai sus, perioada de executare a obligațiilor părților care decurg din contract se prelungește în funcție de timpul în care astfel de circumstanțe și consecințele acestora.
În cazul în care astfel de circumstanțe să continue pentru mai mult de _____ luni, fiecare parte va avea dreptul de a se retrage din contract.
11. Condiții speciale
11.1. Clientul are dreptul de a modifica domeniul de aplicare a muncii în cadrul acestui contract.
11.2. În toate relațiile cu terții în legătură cu executarea prezentului acord de către părți acționează în nume propriu. Fiecare dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru obligațiile celeilalte părți cu privire la terțe părți.
12. Soluționarea diferendelor
Toate disputele și / sau dezacorduri care pot apărea din acest contract sau în legătură cu acesta, se soluționează în măsura în care este posibil prin negociere între părți. În cazul în care părțile nu reușesc să cadă de acord, litigiul se trimite instanței de arbitraj la pârât.
13. Valabilitatea contractului
13.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.
13.2. Toată corespondența anterioară și negocieri în urma semnării acestui contract de nul și neavenit.
14. Notificări
Orice fel de notificare, cereri de aprobare și alte corespondențe necesare pentru îndeplinirea obligațiilor părților în temeiul prezentului acord se face în scris și livrate prin curier sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către partea de expediere.
15. Alte condiții
15.1. Toate modificările sau completările la prezentul contract sunt valabile în cazul în care acestea sunt semnate de persoanele autorizate ale ambelor părți.
15.2. Acest contract poate fi reziliat prematur, pe motiv prevăzute de Codul civil al România.
15.3. În toate celelalte cazuri care nu fac obiectul prezentului acord sunt supuse aplicării legislației România.
15.4. Acordul este executat în două (2) exemplare originale în limba rusă, un exemplar pentru fiecare parte, și ambele copii au forță juridică egală
15.5. O parte integrantă a acestui contract sunt după cum urmează:
- coli Anexa N 1 _____;
- foi Anexa 2 N _____;
- coli Anexa N 3 la _____;
- Anexa N 4 foi _____.
Despre „Contracte de propoziții“
Tratatul Site-Yurist.Ru oferă o oportunitate de a găsi și descărca formulare gratuite sau completate cu eșantioane de contracte, aplicatii, protocoale, rezoluții și carte. Documentul „Contractul pentru executarea lucrărilor la decorarea interioară a clădirii“ este oferit într-o varietate de formate: versiunea on-line, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS și altele.
Cu toate acestea, trebuie să vă amintiți că acesta este doar un exemplu al documentului „Contractul pentru executarea lucrărilor la decorarea interioară a clădirii“ și trebuie să fie sub formă aducerea competentă în mod legal la nevoile unei persoane sau entități. Și amintiți-vă: Orice relație de afaceri ar trebui să fie stabilită prin contract - fără acorduri orale. Hârtie și semnătura - cea mai bună dovadă a intențiilor tale.