Contractul pentru repararea de cabluri electrice, și echipamente electrice,

La repararea de cabluri electrice, aparate și echipamente electrice

1. Obiectul acordului

1.1. Contractantul, folosind propriile lor echipamente și materiale, și, în unele cazuri, echipamentele și materialele clientului, efectuează reparații majore de cabluri electrice și GSP Yuzhno-Sakhalinsk Număr sucursală 000 (a se vedea anexa 1)

1.2. Costul de echipamente, materiale și instalare si punere in functiune antreprenor, echipamente si materiale ale Clientului, se transferă către contractor pentru instalare, precum și timp de răspuns convenită de către părți, prin semnarea specificațiilor în forma prevăzută în anexa № 1 la acord (în continuare - Caietul de sarcini) separat fiecare GSP. Caietul de sarcini va intra în vigoare la data semnării lui de către părți.

1.3. Toate modificările și completările la prezentul acord se face prin acordul complementar.

2. Procedura de plată

2.1. Plata pentru lucrările efectuate și echipamentele instalate în cadrul Contractului se efectuează în termen de șapte zile (7) lucrătoare de la data semnării de către Client de acceptare a lucrărilor executate, compilate de KS-2 formă, COP-3 și pentru a obține din contul Contractantului.

2.2. Plata se face prin intermediul unui transfer în moneda transferului România de fonduri de către Client în contul bancar al Antreprenorului. Data obligațiilor de plată de executare este data retragerii fondurilor din contul Clientului.

2.3. Contractantul va furniza Clientului cu o factură în conformitate cu legile din România

3. Obligațiile Contractantului

3.1. Contractantul trebuie:

Ia componentele corespunzătoare de transfer de bogăție la Actul Contractor (modernizarea sistemului existent).

3.1.2. În timp util și cu precizie, și să predea Clientului toate lucrările în condițiile contractului.

3.1.3. În cursul lucrărilor nu face nicio derogare de la termenii de referință. emise de Departamentul Administrativ al sucursalei Yuzhno-Sakhalinsk

3.1.4. Atunci când se efectuează instalarea și punerea în îngrijire a proprietății și decorațiuni interioare premise.

3.1.5. La finalizarea lucrărilor, predat reprezentanților documentației executive, instrucțiuni de utilizare a echipamentelor instalate, pentru a instrui regulile de personal ale Clientului de utilizare a acestuia, fără costuri suplimentare.

3.2. Contractantul garantează respectarea normelor de siguranță a personalului. protecția muncii. siguranță la foc. regulamentele interne și alte reguli care sunt instalate la sediul clientului în timpul instalării și punerii în funcțiune.

3.3. Contractantul va furniza reprezentantului clientului posibilitatea supravegherii tehnice asupra punerii în aplicare a lucrărilor.

3.4. Contractantul va fi responsabil pentru acțiunile personalului său care lucrează în sediul clientului. Personalul Contractantului Toleranța la furnizarea de servicii și executarea contractului în sediul clientului făcute după examinarea sa de către persoanele autorizate ale Clientului cu documentele normative de securitate a informațiilor clientului. După familiarizarea cu aceste documente semnate de Antreprenorului angajamentul personal pentru punerea în aplicare a cerințelor acestor documente.

3.5. În caz de pierdere a clientului care rezultă din încălcarea personalului Contractantului la cerințele clientului de acte normative privind securitatea informațiilor în cursul lucrărilor la sediul clientului, Contractantul este obligat să compenseze pierderile suferite de Client l.

4.1. Prin acordul comun al părților în conformitate cu Tratatul recunoaște caracterul confidențial al informațiilor referitoare la obiectul contractului, progresul punerii în aplicare și a rezultatelor acestuia.

4.3. Orice daune cauzate de o încălcare a confidențialității, este determinată și compensată în conformitate cu legile actuale din România.

4.4. Circumstanțele de mai sus sunt în orice moment al lucrărilor privind contractul încheiat între părți și în termen de cinci (5) ani de la încheierea lucrărilor sau rezilierea acordului.

5. Responsabilitățile clientului

5.1. Clientul se obligă să:

5.1.1. echipamente și materiale cu plată efectuate operațiuni Contractor în conformitate cu termenii Tratatului.

5.1.2. În cazul în care Clientul are echipamentele și materialele necesare pentru a efectua lucrări de reparații. le transfera contractantului prin actul de acceptare și transferul de echipamente pentru instalarea de număr de formular unificat OS-15.

În cazul în care componentele de client necesare pentru repararea rețelelor și echipamentelor electrice pentru a le transfera la actul corespunzător de transfer al averii către Contractant.

5.1.3. Contractorul familiarizarea personalului cu reglementările interne de la instalația.

5.1.5. În ceea ce este necesar pentru a elibera porțiuni din spațiile din zona de lucru de la propriul echipament și alte bunuri ale contractantului de a asigura accesul liber la spațiile, care sunt efectuate lucrări de instalare.

5.1.6. În caz de defectare a sursei de alimentare, care este conectat la mecanizarea la scară mică, utilizarea instrumentului de energie electrică al Antreprenorului, să ia măsuri pentru a rezolva problema.

5.1.7. Contractantul să respecte cerințele pentru punerea în aplicare a regulilor de exploatare și întreținere a sistemelor de securitate.

6. Costul de echipamente si lucrari

6.1. Costul de echipamente, materiale și tot felul de muncă în cadrul Tratatului pentru fiecare obiect este specificat în caietul de sarcini în ruble românești.

7. Proceduri de acceptare

7.1. contract de muncă este contractantul. La finalizarea fiecărui obiect Contractorul va notifica Clientul.

7.2. Pentru detectarea defectelor și a deficiențelor de muncă efectuate, o comisie de lucru format din: Președinte - reprezentant al Clientului, membrii comisiei - reprezentant al contractantului, reprezentantul client, organul reprezentativ de supraveghere a incendiilor de stat (dacă este cazul).

7.3. În cazul unor neconcordanțe ale documentației de proiect de lucrări executate. preparate Akt detectate defecte și deficiențe (formă Act este prezentată în Anexa 2 la contractul №) indicând momentul scoaterii lor. defectele identificate și deficiențele sunt eliminate de către Antreprenor, fără costuri suplimentare.

7.4. În lipsa observațiilor asupra activității desfășurate de către contractant sau după eliminarea lor, executat Acceptarea Certificat de completare.

7.5. Părțile vor, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii notificării de la finalizarea lucrărilor de către Client specificat la alin. 7.1, să semneze certificatul de acceptare de completare, sau actul de acceptare a activelor reparate, reconstruite, modernizate fixe la formă unitară № OC-3.

7.6. În cazul lucrărilor timpurii, Clientul acceptă și plătește pentru munca mai devreme.

8. Durata contractului

8.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil timp de un an.

8.2. În cazul în care nu mai puțin de zece (10) zile calendaristice înainte de data expirării acordului, nici o parte nu va solicita rezilierea acestuia, acordul se prelungește pentru aceleași condiții pentru fiecare an următor.

9. garanţie

9.1. Contractantul stabilește perioada de garanție pentru toate echipamentele instalate în peste 2 ani, iar pe lucrările efectuate în timpul celor 3 (trei) ani de la data finalizării lucrărilor (data semnării de către Client de acceptare a muncii prestate sau a Actului de acceptare a reparat, reconstruit modernizat prin formă unitară fixă ​​№ OC-3), cu condiția ca funcționarea corespunzătoare a echipamentului client instalat.

9.2. În timpul perioadei de garanție, contractantul este obligat să elimine toate defectele (defecte) cauzate din culpa sa, inclusiv repararea și înlocuirea echipamentelor, în termen de 2 (două) zile de la data primirii notificării din partea Clientului fără niciun cost suplimentar. notificarea Contractantului a anomalia este făcută prin fax, indicată de către contractant, cu transferul ulterior al documentului original. Documente primite / trimise prin fax, părțile recunosc ca probe scrise.

10. Răspunderea părților

10.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a termenilor acordului, părțile poartă răspundere în conformitate cu legile din România și condițiile contractului.

10.2. În fiecare caz de încălcare de către contractant a oricăruia dintre termenii stabiliți specificațiile și alin. 9.2 din acord, Contractantul va plăti Clientului o penalitate în mărime de _____% (inclusiv TVA) pentru fiecare zi de intarziere din costul total al echipamentelor, materialelor și instalarea și punerea în funcțiune, astfel cum sunt definite în tabelul 2 Specificații dar nu mai mult de _____% din această valoare pentru fiecare caz de încălcare.

10.3. În cazul încălcării de către termenul de plată pentru clienți specificate la alin. 6.1 din acord, Clientul va plăti Antreprenorului o penalitate în mărime de ____% inclusiv TVA) din suma de plată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _____% din această sumă

10.4. Dacă există abateri semnificative din tratat sau cu alte deficiențe semnificative în muncă, precum și în încălcarea de la data începerii lucrărilor pentru mai mult (_) zile lucrătoare Clientul are dreptul de a denunța unilateral și pe cale extrajudiciară a acordului printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți nu mai târziu de (___) zile calendaristice înainte de data de terminare specificată în notificare, de a efectua așezări în cadrul unui act bilateral, nu mai târziu de (___) de zile înainte de data denunțării acordului.

10.5. Plata penalităților nu trebuie să elibereze părți din obligațiile lor în temeiul acordului, și a făcut la cererea scrisă a părții în cauză.

10.6. Contractantul suportă riscul de deteriorare accidentală a rezultatelor muncii efectuate, echipamentul propriu și materialele utilizate pentru a îndeplini obligațiile conform contractului, precum și echipamentele și materialele furnizate de către client (de la data acceptării de către Client) înainte de acceptarea lucrărilor efectuate de Client integral (semnarea Clientului, p furnizat. 7.5).

11. Forța majoră

11.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul acordului în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de circumstanțe de forță majoră, și anume: incendii, inundații, cutremure, război, greve, acte și reglementări precizează organismele publice care sunt obligatorii pentru cel puțin un parte, și de alte circumstanțe care sunt dincolo de controlul părților care au avut loc sau vor intra în vigoare după încheierea acordului, cu condiția ca aceste circumstanțe Nepos edstvenno împiedicat părțile își îndeplinesc obligațiile.

11.2. În caz de forță majoră perioadei de executare a obligației contractuale este întârziată proporțional cu durata circumstanțelor relevante. În cazul imposibilității executării obligațiilor în perioada de mai mult de _ (_) months1, fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral contractul și pe cale extrajudiciară, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți nu mai târziu de _ (_) zile calendaristice 1 înainte de data de terminare specificată în notificare, cu efectuarea de așezări pe baza unui act bilateral, nu mai târziu de _ (_) zile lucrătoare 1 înainte de data denunțării acordului.

11.3. O parte care este în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile, informează imediat cealaltă parte de la începutul și încetarea unor astfel de circumstanțe, dar în orice caz, nu mai târziu de _ (_) zile lucrătoare 1 după începerea / încetarea acțiunilor lor. Notă cu întârziere a circumstanțelor de forță majoră privează partea de dreptul la scutirea de răspunderea pentru încălcarea obligațiilor în temeiul acordului din cauza circumstanțelor. Partea în cauză trebuie să notifice celeilalte părți astfel de circumstanțe, prin scrisoare recomandată sau prin curier.

12. termeni suplimentari

12.1. Toate modificările tratatului sunt valabile în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de ambele părți.

12.2. Părțile la diferend în temeiul acordului se trimite Curții de Arbitraj de Yuzhno-Sakhalinsk

12.3. Acordul se face în 2 (două) exemplare de forță juridică egală. O copie a acordului rămâne cu clientul, iar unul este trimis la Antreprenorului.

12.5. Rezilierea înseamnă incapacitatea părților de a semna noile specificații. Caiet de sarcini, semnat de către părți la data denunțării acordului va rămâne în vigoare până când sunt îndeplinirea corespunzătoare de către părți.

12.6. Aplicații №№ 1, 2, 3 fac parte integrantă din aceasta.

- № 1 Specificații pentru echipamente, materiale și lucrări de instalare și punere în funcțiune;

- № 2 Akt detectate defecte și deficiențe;

defectele și deficiențele identificate

Specificații privind numărul de __ __ ______ 20__ pentru echipamente, materiale și instalarea și punerea în funcțiune a Tratatului privind proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a noi și de modernizare a numărului de securitate electronice existente ___ ___ 20__ de

Comisia de lucru compus din:

(Poziție, numele, prenumele, prenumele)

Membrii Comisiei __________________________________________________

(Poziție, numele, prenumele, prenumele)

(Poziție, numele, prenumele, prenumele)

acceptarea a avut loc a lucrărilor executate pe sistemul _______________________

montat în _________________________________________________,

și a fost prezentul act că următoarele defecte și deficiențele identificate în cursul acceptării:

Identificată în timpul testării complete, defectele și deficiențele trebuie remediate de către Antreprenor, fără costuri suplimentare până la „__“ _________ 20__.

Președintele Comisiei ______________________________________

(Semnătura, locul de imprimare)

Membrii comisiei __________________________________________________

(Poziție, numele prescurtat, semnătura, numele)

(Poziție, numele prescurtat, semnătura, numele)

(Poziție, numele prescurtat, semnătura, numele)

(Poziție, numele prescurtat, semnătura, numele)

Semnat de către reprezentanții părților