Contractul pentru executarea lucrărilor, platforma de conținut dentare

pentru a efectua lucrări dentare

București "_____" ________________ 20___

______________________________________________________________________, reprezentat ________________________________________________________, acționând pe baza _____________________________________, denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și „Gamma-CS“, denumit în continuare „Contractor“. acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, denumite în continuare în mod individual de mână, și împreună părțile au încheiat acest acord, denumit în continuare acordul, după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Contractantul se angajează, de către Client pentru a efectua lucrări dentare pentru a face proteze și dispozitive dentare, denumite în continuare „locul de muncă“ și să livreze rezultatele Clientului, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru rezultatele muncii efectuate în ordinea în termenii și condițiile acestui acord.

1.2. Munca menționată la clauza 1.1. prezentului document, sunt realizate din materiale și echipamente NIC.

1.3. Baza pentru începerea lucrărilor este să îndeplinească următoarele condiții:

1.3.1. Asigurarea medicală pentru clienți și / sau materialul de pornire: mulaje, modele și bloc de muscatura, etc (denumit în continuare „modelul de lucru“), cu descrierea scrisă Works; ..

1.3.2. Efectuarea unui ordin de cumpărare bazate pe NIC client de referință.

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

2.1. Drepturile și obligațiile contractantului:

2.1.1. Efectuați lucrările și să livreze rezultatele lor la timp, în conformitate cu comanda de aprovizionare.

2.1.2. avertizează în timp util clientul cu privire la apariția unor circumstanțe care pot afecta performanța și / sau crește termenii performanței lor în formă orală sau scrisă. Părțile au convenit măsuri pentru a elimina astfel de circumstanțe și modificarea corespunzătoare în timp de răspuns.

2.1.3. In cazul Clientului neajunsuri ca rezultat al muncii, să ia în considerare plângerea clientului, în termen de trei zile (3) lucrătoare de la data primirii revendicării scrise justificate deficiențe care indică rezultat.

2.1.4. Elimină propria lor și pe propria lor cheltuială toate deficiențele identificate în rezultatele muncii convenite cu clientul cât posibil, în toate cazurile, vinovăția stabilită contractorului. După eliminarea deficiențelor, părțile semnează actul de acceptare a muncii prestate.

2.1.5. Deșeuri menajere și / sau să suspende lucrările în cazul materialelor de lucru pentru clienți de proastă calitate sau absența unei descrieri de locuri de muncă în scris.

2.1.6. Primiți explicații de la Client în scris sau oral la întrebările ridicate în timpul executării Lucrărilor în conformitate cu prezentul contract.

2.1.7. Lucrarile sale pentru a efectua și să livreze rezultatele Clientului.

2.2. Drepturile și obligațiile Clientului:

2.2.1. Contractorul material de lucru pentru a oferi o descriere scrisă a lucrării.

2.2.2. Acceptați rezultatele și să semneze actul de recepție a lucrărilor efectuate nu mai târziu de trei zile (3) lucrătoare de la primirea actului în cauză, sau în aceeași perioadă pentru a oferi un refuz scris motivat de a accepta angajatorului deficiențe care indică rezultat.

2.2.3. Plătiți pentru munca contractorului în conformitate cu tratatul.

2.2.4. Coordonarea cu Contractantul toate modificările în activitatea pe care a apărut după efectuarea etapelor clinice necesare (accesorii).

2.2.5. Primiți informații de la Contractant a materialelor și echipamentelor utilizate în activitatea, fără a interveni în afacerile interne ale Antreprenorului.

2.2.6. Suspendare și / sau anula executarea de lucrări de către contractant. În cazul suspendării executării lucrărilor, rezultatul termenelor de muncă convenite de părți din nou. În cazul anulării Lucrărilor, Clientul este de acord să plătească costurile suportate efectiv de către contractant pentru etapa de execuție.

2.3. Client si Contractor, fiecare pentru partea sa, numește persoanele responsabile pentru a aborda problemele legate de documentul mai jos:

Contractantul, cu dreptul de a primi documente, să semneze o chitanță de documente și scrisori, semna ordinele de cumpărare de către contractant:

1) ______________________ Administrator

2) ______________________ Contabil,

De către client, cu dreptul de a primi documente, să semneze o chitanță de documente și scrisori, ordinele de cumpărare semn și actele de acceptare a lucrărilor efectuate de către Client:

3.SROKI FUNCȚIONAREA

ȘI PROCEDURA DE ACCEPTARE lucrărilor executate de către contractant.

3.1. Momentul pentru a efectua activități specifice în Sec. 1.1. din prezentul acord se stabilesc în lista de prețuri a contractantului.

3.2. Data de începere lucrări este data primirii NIC materialului și cumpărare de pornire comenzi. În cazul unui loc de muncă de la client după 15 ore, data de începere este următoarea zi lucrătoare.

3.3. Prin acordul părților timp de răspuns poate fi crescută.

3.4. Livrarea rezultatelor lucrărilor de contractant și acceptarea lor de către client este emis un act de acceptare a muncii prestate, care este semnat de ambele părți.

3.5. În cazul nejustificate de evitare (nemotivată) Clientului de a semna certificatul de acceptare a lucrărilor efectuate în termen de trei (3) zile lucrătoare de la primirea Legii de către Client în cadrul acestui contract de lucrări considerate a fi livrate în întregime de către contractant și acceptate de către Client pe baza unui act unilateral.

3.6. dreptul de proprietate asupra rezultatelor lucrărilor transferate către client după semnarea Actului de acceptare a muncii prestate.

4.TSENA, COMANDA SI TERMENE DE PLATA LUCRARILOR

4.1. Costul lucrărilor executate de către contractant în conformitate cu prezentul acord și condițiile de performanță a acestora se stabilesc în lista de prețuri a contractantului. lista de prețuri Antreprenorului anexat.

4.2. Contractantul își rezervă dreptul de a modifica prețurile și condițiile în lista de prețuri pentru termenul de acord unilateral prin notificarea Clientului înainte de executarea Lucrărilor.

4.3. Costul lucrărilor care nu sunt incluse în lista de prețuri a contractantului se calculează pe un calcul individuală și este în concordanță cu clientul.

4.4. Clienți plătește pentru munca prestată de către Antreprenor în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data semnării acceptării lucrărilor efectuate pe baza facturii emise de către contractant pe o bază fără numerar în contul Contractantului, sau depunerea de numerar la casieria Contractantului.

4.5. În ziua de plată este considerată ziua primirii de fonduri în contul sau în numerar al Antreprenorului.

PĂRȚI 5.OTVETSTVENNOST

5.1. Partidul nu și-a îndeplinit o obligație în temeiul tratatului sau să-l execute în mod corespunzător, este responsabil în prezența vinovăție (intenție sau neglijență).

5.2. Responsabilitatea Antreprenorului atunci când eșecul sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute la punctul 1.1 din tratat este de a plăti daune-interese Clientului sub formă de dobânzi, la rata de 0,1 (zero, punctul unu)% din costul lucrărilor pentru fiecare zi a termenului de depunere a performanței în creștere. În acest caz, pedeapsa nu poate depăși valoarea de interpret de muncă finalizate.

5.3. Clienți încalcă Termenii și condițiile de plată pentru activitatea prevăzută la alin. 4.4. Tratatul plătește gajul ca amenzi, de 0,1 (zero, punctul unu)% din suma datorată trebuie plătită pentru fiecare zi de întârziere.

5.4. Side, dreptul a fost încălcat poate cere compensații pentru pierderile sale sub formă de daune reale. Sub daune reale se referă la costurile pe care partea a cărei drept este încălcat, a făcut sau trebuie să facă pentru a restabili încălcat dreptul, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale.

5.5. Plata unei penalități și despăgubiri în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul tratatului nu scutește debitorul obligației în natură.

5.6. Orice sancțiuni prevăzute în prezentul acord, să fie considerate ca fiind acumulate și numai dacă există o cerere scrisă din partea corespunzătoare.

LITIGII 6.PORYADOK

6.1. În cazul unui litigiu între părți în temeiul acordului, părțile depun eforturi pentru a le rezolva prin negocieri.

6.2. Creanțe rezultate din litigii mai jos vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj din Moscova.

7.SROK de acțiune și REZILIEREA Modificări

7.1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de un an și va intra în vigoare la data semnării de către părți. Există-contract de acțiune până când părțile îndeplinesc obligațiile în temeiul tratatului.

7.2. La expirarea acordului, acordul se consideră prelungit cu un an, cu excepția cazului în contrariul nu a fost declarată una dintre părțile la prezentul acord.

7.3. Nerespectarea de către o parte a obligațiilor sale în temeiul prezentului acord este un motiv de încetare a mâna inițiativa de a-și îndeplini obligațiile. În acest caz, părțile au convenit de funcționare împiedică cealaltă parte cu privire la decizia de a rezilia acordul în termen de 15 zile înainte de data rezilierii. Dacă avertismentul nu se rezolvă cauza conflictului, acordul încetează să mai producă efecte după expirarea termenului menționat anterior, în cursul căreia părțile sunt obligate să facă toate așezările și să îndeplinească angajamentele convenite de părți la Tratatul privind prevenirea la data primirii unui grup de lucru

CONDIȚII 8.PROCHIE

8.1. Contractantul nu va fi răspunzătoare financiar pentru actele efectuate de către client nu este în cadrul prezentului acord, precum și contrar legislației în vigoare, precum și Clientul nu este responsabil pentru acțiunile ilegale ale contractantului.

8.2. În cazul în care părțile convin, prin executarea obligațiilor sale în temeiul acordului a primit de la cealaltă parte, informații cu privire la noile soluții și cunoștințe tehnice, fără a include protejate prin lege, precum și informații care pot fi considerate ca fiind un secret comercial. Partea care primește astfel de informații nu are dreptul să-l divulge unor terțe părți fără consimțământul celeilalte părți.

8.3. Nici una dintre părțile la contract nu are dreptul fără acordul expres scris al drepturilor și obligațiilor de transfer de altă parte în temeiul prezentului acord, către o terță parte.

8.4. În cazul în care nu există posibilitatea de a transfera lucrarea încheiată la client în termen de Moscova, livrarea de muncă către client pe propria cheltuială.

8.6. După semnarea contractului, toate acordurile anterioare dintre părți cu privire la obiectul acestora vor fi considerate nule.

8.7. Acordul se face în două exemplare, fiecare având forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.

8.8. Modificările aduse contractului, în scris executat în forma contractului adițional la contract, că, după semnarea Tratatului de la reprezentanții părților fac parte integrantă din acesta.

9.REKVIZITY ȘI SEMNĂTURI