Contract pentru reparare de case, Leks

Tweet pe Twitter

În cazul unei încălcări grave a contractului de către Client, de a rezilia acest contract. În acest caz, clientul este obligat să plătească contractantului din prețul stabilit, conform estimărilor făcute pentru calitatea muncii și a materialelor furnizate. 2.4. Clientul are dreptul: 2.4.1. În cazul unei încălcări grave a contractului de către contractant, denunța prezentul acord. În acest caz, clientul este obligat să plătească contractantului din prețul stabilit, se estimează că, pentru calitatea muncii produse și materialy.2.4.2 livrate. Prin acord cu Contractantul are dreptul de a modifica lista lucrărilor. În acest caz, serviciile Contractantului sunt plătite în funcție de munca efectiv realizate și materiale de consumat. De asemenea, trebuie să fie ajustate termene rabot.2.4.3.

contract de muncă de consum pentru a repara casa

Contractul ar trebui să prevadă în mod clar pentru ordinea contractorului tipuri suplimentare de activități care nu sunt specificate în buget. Este logic să se determine performanța lor consimțământul scris al clientului, și anume.
e. să interzică contractantului de a efectua lucrări suplimentare fără consimțământul clientului.

Acesta ar trebui să ofere, de asemenea, clientului dreptul de a refuza să accepte lucrări suplimentare, în cazul în care astfel de lucrări nu au fost anterior convenite în ordinea specificată în contract. Reconcilierea lucrări suplimentare trebuie să conțină o declarație a părților în ceea ce privește costul aprobat de lucrări și ceea ce privește performanțele acestora de către contractant.

Tratatul ar trebui să prevadă procedura de plată a reparațiilor și a altor servicii ale contractantului. Acest lucru poate fi o prevedere inclusă în textul tratatului sau o trimitere la cererea compilate ca graficul de plată.

Contract pentru finisare lucrari pe reparare de apartamente

Crearea toate condițiile necesare pentru activitatea normală a Antreprenorului: pentru a asigura existența și funcționarea surselor de energie, apă și canalizare, oferă posibilitatea de a dezactiva de încălzire și de alimentare cu apă cei care se trezesc, pentru a oferi ridicare pentru postul de încărcare și descărcare, pentru a oferi posibilitatea de a dezactiva elektrosnabzheniya.2.2.4. oferi în timp util Antreprenorului materiale finite-injectare si oborudovaniem.2.2.5.
Organizați toate acțiunile necesare de coordonare a operațiunilor și replanificare controlul și exploatarea organizatsiyami.2.2.6. Contractantul să furnizeze toate de proiectare necesare și documentația tehnică.
2.3. Contractantul are dreptul la: 2.3.1. Pentru a refuza munca suplimentară, în cazul în care nu intră în domeniul de aplicare al activității sale sau nu pot fi executate din motive independente prichinam.2.3.2 lui.

Contract pentru reparatii si de finisaj model număr

Pentru acest document vor repara cu clientul furnizează următoarele materiale: costul de ruble. Costul materialelor este determinată prin acordul părților. Contractantul este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a acestor materiale este obligat să furnizeze Clientului un raport în cheltuielile lor și să se întoarcă restul.
  • Contractantul va notifica prompt Clientul:
    1. de proastă calitate sau materiale inutilizabile obținute de către Client;
    2. că respectarea instrucțiunilor clientului amenință fitness sau puterea lucrărilor efectuate;
    3. prezența altor independente a Antreprenorului, circumstanțele care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea lucrării.
    • Contractantul va începe repararea apartament, „“ '20


      în ore și se termina ",„'20

    Contract pentru repararea locuinței (apartamente)

    Pentru încălcarea termenilor plăților „Client“ din plătește „Contractantul“ o penalizare egală cu 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 5.3. În cazul descoperirii unor defecte în termenele stabilite prin lege și prezentul contract la „Contractantul“ se iau măsuri în conformitate cu st.737 Codul civil.
    6.

    DISPOZIȚII FINALE 6.1. Prezentul acord se face în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 6.2. Litigiile în cadrul prezentului contract, părțile nerezolvate soluționate în instanță, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.

    În toate celelalte probleme care nu sunt reglementate de prezentul acord, prevederile legislației civile actuală a Federației Ruse. 6.4. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care sunt făcute în scris și semnate de către toate părțile la prezentul acord.

    Contract pentru repararea de apartamente

    Se efectuează lucrări de reparații și construcții, în conformitate cu GOST, SNIP, SEP și Dru-gimi reglementările în vigoare în România și Guvernul de la Moscova, liniile directoare stabilite pentru aceste tipuri de locuri de muncă. 2.2. Clientul trebuie: 2.2.1. Plătiți operațiune în cazul în care Contractantul rabot.2.2.2 buna executie. La începutul lucrării Contractantul pentru a oferi o cameră într-o formă adecvată pentru efectuarea de reparații și lucrări de finisare și fără a deranja subiecți. Clientul trebuie să se asigure, de asemenea, accesul liber la personalul contractantului în pomeschenie.2.2.3 reparat.