Contract pentru instalarea de echipamente - descărcare șablon eșantion 2019

Contract pentru instalarea de echipamente

______________________ de "___" ___________ 200_

(Nume Localitate)

__________________________________________________________________ reprezentat

(Denumirea persoanei juridice)

_____________________________________________, acționând pe baza ____

(Numele reprezentantului autorizat)

_____________________________, imenuem__ ca „Client“, pe cea

mână, și în fața _______________________________________________________

(Denumirea persoanei juridice)

______________________________________________, acționând pe baza ___

(Numele reprezentantului autorizat)

___________________________, imenuem__ sub numele de „Contractantul“, pe de altă parte

parte, au încheiat prezentul acord, după cum urmează.

1. Obiectul contractului

1.1. Contractantul execută lucrări de instalare (instalare)

următoarele echipamente: ________________________________________________

(Numele satului) (numele străzii) (număr)

1.2. Clientul se obligă să accepte și să plătească pentru lucrările prevăzute la clauza 1.1

Contract, în cuantumul și în termenele stabilite aici.

1.3. Pentru a efectua lucrările prevăzute la alin. 1.1. Contract, Contractantul

pe cheltuiala proprie achiziționa materialele necesare, instrumente și

echipamente, iar Clientul va rambursa Contractantului datele de cost

la sfârșitul anului de lucru simultan cu plata acestora.

2. Drepturile și obligațiile părților

2.1. Contractantul trebuie:

2.1.1. pentru a da clientului condițiile tehnice pentru instalațiile de formare

pentru instalarea de echipamente pentru _____ zile de la data

2.1.2. ia sediul clientului printr-un act de recepție și transmisie

specificate în Sec. 1.1. Contract pentru instalarea de echipamente. acest act

Aceasta este o parte integrantă din prezentul.

2.1.3. instalați și porniți echipamentul în timpul termenului,

specificate în 4.1. Tratat;

2.1.4. predea echipamentul client existent în temeiul actului

primirea și transmiterea în termen de ______ zile de la instalare,

2.1.5. pentru a efectua lucrările cu o calitate datorita materialelor sale,

privind echipamentele și instrumentele lor. Lucrări de instalare și

punerea în producție este finalizată după semnarea

un act de receptionezi operelor care fac parte integrantă din prezentul

2.2. Clientul trebuie:

2.2.1. să accepte și să plătească pentru munca în conformitate cu termenii și condițiile

2.2.2. în termen de _____ zile de la primirea notificării de la Contractant

la finalizarea lucrărilor sau după expirarea termenului specificat la alin. 4.1.

din prezentul tratat, pentru a inspecta și să accepte rezultatul muncii, în

detectarea defectelor și deficiențe în munca în _____ zile de la ei

livrare declara imediat acest lucru Antreprenorului;

2.2.3. Plătiți pentru munca și costurile, în modul și în termenul prevăzut la alin. 3

și 5 din prezentul;

2.2.4. înainte de începerea lucrărilor de instalare de către contractant pentru a efectua pe cont propriu

construcție pregătitoare, instalații sanitare și electrice de lucru

Contractantul pentru a crea condițiile necesare pentru executarea de lucrări,

avute în vedere de prezentul acord;

2.2.5. compensa Contractorul documentat

costul de materiale, echipamente și instrumente,

necesare pentru a efectua munca ca urmare a prezentului acord;

2.2.6. înainte de începerea lucrărilor pe certificatul de acceptare de la Contractant

să asigure siguranța echipamentelor, materialelor, unelte și alte

proprietate Antreprenorului, situat la locul de instalare.

2.3. Contractantul are dreptul la:

2.3.1. mână peste activitatea desfășurată înainte de termen;

2.3.2. Cererea de compensare pentru clienți pentru costurile materiale,

echipamente si instrumente achiziționate de către Antreprenor, ca rezultat al acestora

necesare pentru a efectua lucrările.

2.4. Clientul are dreptul de a:

2.4.1. în orice moment, pentru a verifica progresul și calitatea muncii prestate

Contractor fără a interfera cu activitățile sale;

2.4.2. se retrage din contract, în orice moment înainte de a pune-l

urmare a activității, să plătească contractantul din prețul stabilit

proporția lucrărilor efectuate înainte de a primi avizul de

eșecul Clientului de a executa contractul.

3. Costul lucrărilor și procedura de plată

3.1. Costul contractului este de _______ (_______________

(Suma în cifre și litere)

3.2. Plata pentru munca efectuată de Client în două etape:

- prima plată în valoare de _______ la sută din suma specificată în

p. 3.1. Tratat, și anume ______ (______________) ruble transportate

(Suma în cifre și litere)

_____ în termen de zile ale părților semnatare prezentei legi;

- suma rămasă, și anume ________ (____________________) ruble,

(Suma în cifre și litere)

introdus în termen de zile de la semnarea _____ predarea.

3.3. Suma raportată în sec. 3.1. Contractul, Contractantul se plătește

prin transfer în contul său specificat în §. 8 tratat, sau

prin efectuarea în numerar Antreprenorului.

4. timp de performanță

4.1. Contractantul execută lucrările care rezultă din prezentul

Tratat, în termen de ___________ zile de la data semnării

a lucrărilor executate în pregătirea premiselor pentru instalarea

5. Procedura de primire și livrare a muncii prestate

5.1. La terminarea lucrărilor în conformitate cu prezentul contract și Contractor

Clienți semnează în comun certificatul lucrării executate cu

aplicarea documentației necesare.

5.2. Clientul ia locul de muncă prin semnarea de primire și transmitere

în termen de ____________ zile de la data notificării de finalizare a lucrărilor sau

după timpul specificat în §. 4.1. prezentului document.

5.3. În cazul comentariilor clienților și constituie Contractor

verso Revendicările Act, care ar trebui stabilite termene

eliminând dezavantajele lucrărilor executate.

6. Răspunderea părților

6.1. Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezentul acord

Plata Clientul este obligat să plătească contractantului o penalizare de ____

la sută din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. Performanța implicită a contractului Contractantul

să plătească clientul o penalizare de ______ la sută din valoarea contractului pentru

în fiecare zi de întârziere.

6.3. Plata sancțiunii nu scutește părțile de îndeplinirea adoptate

obligații și eliminarea încălcărilor.

6.4. Nici una din izvorate părți nu trebuie să fie

responsabilitate față de celălalt în constatarea neîndeplinirii obligațiilor

mai jos datorită acțiunii majoră

forță, și anume, majoră în aceste condiții

circumstanțe, inclusiv declarate sau război nedeclarat, civil

neliniște, epidemii, blocade, embargouri, incendii, cutremure, inundații,

alte dezastre naturale sau dezastre provocate de om.

6.5. O parte care nu își îndeplinește obligațiile datorate

forță majoră va notifica imediat cealaltă

partea unor astfel de circumstanțe și de impactul acestora asupra îndeplinirii obligațiilor

mai jos.

6.6. În cazul în caz de forță majoră durează mai mult de

mai mult de ______________, acest acord poate fi reziliat de către oricare dintre

părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți.

7. Alte condiții

7.1. Litigiile și neînțelegeri care pot apărea în îndeplinirea

acest contract va fi, în măsura în care este posibil să fie rezolvate prin negocieri.

În lipsa unui acord, litigiul se depune la

la arbitraj, în conformitate cu procedura de arbitraj

7.2. Orice modificări ale prezentei Convenții

valabile numai în cazul în care sunt făcute în scris și

semnat de reprezentanții autorizați ai părților.

nume, detalii bancare și alte lucruri, acesta, în termen

___________ zile preaviz scris celeilalte părți.

7.4. Prezentul acord se face în două exemplare,

forță juridică egală - unul pentru fiecare parte.

7.5. Anexele la acord, este o parte integrantă:

Anexa N 1 - Actul de transfer și de acceptare a lucrărilor la pregătirea spațiilor

pentru instalarea de echipamente realizate de către client;

Anexa 2 N - Acceptare transferul lucrărilor;

Anexa N 3 - condițiile tehnice pentru pregătirea spațiilor pentru