Contract pentru dezvoltarea proiectului privind proiectarea peisajului și punerea sa în aplicare - lucrări de afaceri

Contractul N _____ să dezvolte un proiect privind proiectarea peisajului și punerea sa în aplicare

1. Obiectul acordului

1.2. Clientul se obligă să furnizeze următoarele tipuri de asistență Contractantului în cadrul Contractului:

- pentru __________ de la semnarea părților la prezentul tratat furniza Antreprenorului următoarele date de intrare pentru elaborare: ___________________________;

- pentru __________ de la semnarea părților furnizează acestui document apă Contractor și energie (opțiune: materii prime), în următoarele cantități: _________________________;

- să ofere acces neîngrădit al lucrătorilor, mașini și echipamente de contractor obiectelor;

- notifica Contractantul cu privire la toate obiectele din scena din cadrul __________ de la începutul lor.

1.3. Pentru lucrări Contractantul folosește materii prime proprii, și, de asemenea, își desfășoară activitatea cu instrumente și echipamentul lor. Costul materiilor prime incluse în lucrările prezentate aici.

1.4. Contractantul nu are dreptul să aducă la îndeplinirea obligațiilor părților terțe (subcontractanți).

1.5.1. Datoria documentației tehnice este de _______________ (clienți, contractori). Termenul limită pentru furnizarea documentației tehnice: ___________________.

1.6. Părțile au convenit asupra următoarelor cerințe cu privire la calitatea rezultatelor:

1.7. Contractantul execută lucrările privind elaborarea design peisagistic al Clientului în următorii termeni:

1.7.1. Data începerii lucrărilor de: „___“ _________ ___ g

1.7.2. Puncte de reper - "__" ___________ ____ g

1.7.3. Data finalizare: "___" _________ ___ g

1.8. Dacă în procesul de muncă devine ajustările necesare timp de performanță, aceste modificări vor fi făcute prin acorduri suplimentare la prezentul acord convenit de către părți.

2. Costul lucrării. Procedura de plată

2.1. Costul este ruble __________. și include costul pregătirii unui proiect al obiectelor (opțiune: sol, îngrășăminte, materiale de plantare, forme mici arhitecturale), de curățare, de eliminare a deșeurilor, costuri de transport de deșeuri.

2.2. Clientul este de acord să plătească costul lucrărilor efectuate prin ordin de plată pentru _____ zile bancare de la primirea contului Contractantului.

3. Ordinea de acceptare a lucrărilor executate

3.1. Nu mai târziu __________ deoarece încheierea fiecărui contractant este actul obiect de client al muncii prestate (formularul Act prezentat în anexa la prezentul regulament N _____).

3.2. Acceptarea de obiecte de grădinărit va avea loc nu mai târziu de __________ după notificarea pentru clienți cu privire la rezultatele de pregătire pentru acceptare.

3.3. zile nu mai târziu de _____ lucrătoare următoare datei de primire a Clientului specificat la alin. 3.1 din Legea contractului, clientul analizează rezultatele și poarta de acceptare a volumului muncii prestate, verifică calitatea convenită de către părți cerințele și direcționează Contractantul semnat de 1 (una) copie a Actului de acceptare Clientului lucrări sau o cerere de clarificare în ceea ce privește rezultatele, sau un refuz motivat de a accepta rezultatele lucrărilor, sau acționează cu o listă a deficiențelor identificate, îmbunătățirile necesare și pe termen lung pentru eliminarea lor.

3.4. În caz de eșec al Clientului de a accepta rezultatele lucrărilor în legătură cu necesitatea de a aborda deficiențele și / sau revizuirea rezultatelor în Antreprenorul va convenit, suplimentar, termenul limită părți pentru a elimina aceste dezavantaje și de a face îmbunătățiri pe propria lor cheltuială.

3.5. Pentru a verifica conformitatea cu calitatea muncii furnizate de către contractant la cerințele stabilite Clientul poate implica experți independenți.

3.6. În cazul primirii cererii Clientului pentru clarificare cu privire la activitatea, sau un refuz motivat de a accepta rezultatele lucrărilor, sau actul cu o listă a deficiențelor identificate, îmbunătățirile necesare și termenul de eliminare a acestora de către contractant pentru _____ (__________) zile lucrătoare va transmite Clientului solicitat clarificări cu privire la activitatea sau o perioadă specificată în respectivul act, care conține o listă a deficiențelor identificate și modificările necesare, pentru a elimina din receptate observațiile clienților dezavantaje fac dorabot și se transferă Clientului și aliniat la depunerea cererilor sau observații setului de documente, un raport privind eliminarea defectelor de raportare, cu toate modificările necesare, precum și re-proiectat de către contractant de acceptare Legea funcționează în două (2), pentru a face copii ale lucrărilor de către Client.

3.7. În cazul în care rezultatele luarea în considerare a unui raport care să conțină deficiențele identificate și îmbunătățirile necesare, clientul va fi decis să elimine deficiențele de antrepriză / punerea în aplicare a îmbunătățirilor în mod corespunzător și în timp util, precum și în caz de absență, la cererea clientului cu privire la depunerea de clarificare cu privire la clientul lucrări acceptă prestate de muncă și să semneze 2 (două) copii ale Actului de acceptare, una dintre care directioneaza contractantul în modul prevăzut în sec. 3.3 din prezentul articol.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Clientul are dreptul de a:

4.1.1. Necesită Antreprenorului corespunzătoare obligațiilor de performanță în temeiul prezentului tratat, precum și eliminarea în timp util a deficiențelor.

4.1.2. Solicite Antreprenorului prezentarea unei documentații contabile executate în mod corespunzător și materiale pentru a sprijini îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu prezentul acord.

4.1.3. Pentru a solicita informații de la Antreprenorului privind progresul și statutul muncii prestate.

4.1.4. În orice moment pentru a verifica progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitatea sa.

4.1.5. În orice moment înainte de a inscrie rezultatul lucrărilor se retrage din contract, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz din executarea contractului Clientului. Clientul este de asemenea obligat să ramburseze Antreprenorului pentru daunele cauzate de încetarea acordului, în diferența dintre prețul stabilit pentru toate lucrările, și o parte din prețul plătit pentru munca prestată.

4.2. Clientul trebuie:

4.2.1. În timpul __________ de la semnarea părților din prezentul Contractor trimite locuri de muncă.

4.2.2. Acceptați și să plătească pentru munca prestată.

4.2.3. Contractantul pentru a oferi asistență în conformitate cu alin. 1.2 din prezentul articol.

4.2.4. Pentru a participa, împreună cu contractantul, în conformitate terminat obiecte de design peisagistic proiect cu organismele guvernamentale relevante și autonomiei locale.

4.2.5. Rambursați Contractantul pentru costurile suplimentare ocazionate de schimbarea datelor de bază pentru proiectarea peisajului de proiect din cauza unor circumstanțe independente de voința Antreprenorului.

4.3. Contractantul are dreptul la:

4.3.1. Nu lucrați, și-a început activitatea suspendată în cazurile în care încălcarea atribuțiilor lor de către Client în temeiul prezentului acord împiedică executarea prezentului Contract de către Antreprenor, precum și în circumstanțele în mod evident să ateste că îndeplinirea acestor sarcini vor fi efectuate în termenul prevăzut.

4.3.2. Cererea clienților acceptarea semnăturii în timp util Actul de lucrări, pe baza documentelor contabile și sub rezerva data specificată în Sec. 3.2 din prezentul articol.

4.3.3. Necesită plata la timp a lucrărilor, în conformitate cu punctul 2.2 din prezentul acord.

4.3.4. Pentru a solicita explicații și clarificări Clientului cu privire la ordinea de execuție a lucrărilor.

4.4. Contractantul trebuie:

4.4.1. Pentru a se asigura că rezultatele lucrărilor prevăzute în acest cerințele acordului, parametrii de calitate, de siguranță, de viață și de sănătate, precum și alte cerințe de siguranță (norme sanitare și reguli, standarde de stat, etc.), stabilite de legislația în vigoare românească.

4.4.2. În timpul __________ de primire a Clientului de referință începe activitatea.

4.4.3. obiecte de design de arhitectura peisajului pentru __________ de la începutul operațiunilor.

4.4.4. După finalizarea lucrărilor de a notifica Clientului.

4.4.5. Se suspendă executarea lucrărilor în cazul detectării dincolo de circumstanțe Antreprenorului care poate avea un efect negativ asupra rezultatelor, sau incapacitatea de a crea finalizarea lor în termenul prevăzut de prezentul tratat, precum și de a informa clientul în termen de _____ (__________) ore după suspendarea lucrărilor.

4.4.6. Să respecte standardele și reglementările în desfășurarea activității de siguranță.

4.4.7. Efectuați în conformitate cu caietul de sarcini și termenii clientului astfel cum sunt definite la alin. 1.7 din prezentul articol.

4.4.8. Coordonarea proiectului finit de obiecte de design peisaj cu clientul și, dacă este necesar (cu clientul) - cu organele de stat competente și autoritățile locale.

4.4.9. Livrate la proiectul pregătit de client de proiecte de design peisaj.

4.5. Contractantul nu are dreptul de a transfera proiectul finit de obiecte de design ale peisajului Clientului către terțe părți fără consimțământul clientului.

5. Răspunderea părților

5.1. În caz de încălcare Client c. 1.2 din prezentul Contract Contractantul are dreptul de a solicita rambursarea daunelor, inclusiv costurile suplimentare cauzate de oprirea sau amânarea executării lucrărilor, sau creșterea specificată în prezentul acord prețul de muncă.

5.2. În caz de întârziere în executarea obligațiilor de plată pentru clienți Contractantul are dreptul să solicite de la plata de client al pedepsei. Pedeapsa se calculează pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației de a plăti începând din ziua următoare datei de expirare a termenului de plată a obligațiilor de execuție a contractului. Valoarea acestor daune lichidate stabilite la suma de __________ __________.

5.3. Clientul este scutit de la plata pedepsei, în cazul în care acesta dovedește că neîndeplinirea acestor obligații au avut loc din motive de forță majoră sau din vina Antreprenorului.

5.4. În caz de întârziere în executarea obligațiilor de către contractant Clientul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese. Pedeapsa aplicată pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor în valoare de __________ din costul de lucrări care urmează să fie efectuate.

5.5. Contractorul sunt exceptate de la plata unei penalități de întârziere în executarea obligațiilor privind furnizarea de lucrări în temeiul acordului, dacă dovedește că întârzierea în executarea acestor datorii a fost cauzată de către client.

5.6. În cazul în care calitatea necorespunzătoare a rezultatului muncii Clientul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese în valoare de __________ din costul de muncă de proastă calitate pentru fiecare zi de la data Clientului la anunțul Antreprenorului executării necorespunzătoare de către contractant de lucru pana la eliminarea defectelor ale lucrării. Sub activitatea de proastă calitate se referă la rezultatele care nu îndeplinesc cerințele convenite de către părți.

6. Procedura de soluționare a litigiilor

6.1. Diferențele care pot apărea între părți în legătură cu executarea prezentului acord, părțile vor fi soluționate prin negocieri.

6.2. În cazul în care rezultatul negocierilor nu va fi atins, părțile încearcă să soluționeze litigiul în instanță în conformitate cu normele de competență în conformitate cu prevederile legislației române.

7. Durata și rezilierea acordului

7.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

7.2. Modificările aduse acestui acord sunt valabile, în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.

7.3. Prezentul acord poate fi reziliat de comun acord al părților sau unilateral în cazurile prevăzute la alin. 5, art. 709, p n 2 - .. 3 linguri. 715, p. 3 linguri. 716, art. 717, n. 2, art. 719, p. 3 linguri. 723 din Codul civil al România, sub rezerva unei notificări scrise de terminare a apelurilor în contrapartidă cu cel puțin __________ înainte de data propusă de reziliere.

8. Alte condiții

8.2. Acordul este executat în 2 (două) exemplare de forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

8.3. În alte cazuri care nu sunt prevăzute în prezenta vor fi guvernate de legile aplicabile din România.

Anexa N _____ - sarcina client;

Anexa N _____ - program de lucru;

Apendicele N _____ - Actul de acceptare a muncii.