contract de muncă de consum pentru repararea locuinței în 2019 - descărcare eșantion

contract de muncă de consum pentru repararea locuinței

"___" _________ ____ g

1.2. Tipuri, lista de lucrări, ceea ce privește calitatea de reparație și decorațiuni care urmează să fie efectuate de către contractant se stabilește în proiectul Clientului (Anexa N __), care face parte integrantă din prezentul contract.

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

2.1. Drepturile și obligațiile contractantului:

2.1.1. Nu mai târziu de ________ după semnarea de către părți a acestui contract, Antreprenorul va transmite spre aprobare clientului următoarele documente:

- Program (Anexa N __);

- Specificarea materialelor furnizate de către contractant pentru munca (Anexa N __), care specifică compoziția, cantitatea și calitatea materialelor Contractor;

- Estimările pentru executarea lucrărilor (Anexa N __).

2.1.2. Contractantul trebuie să livreze materialul pentru a efectua de lucru, împreună cu documentația de expediere, în conformitate cu părțile convenite Specification nu mai târziu ______, deoarece se potrivesc documentația părților specificate în Sec. 2.1.1 din prezentul articol.

2.1.3. Contractantul va începe activitatea până la data de __________ de livrare a materialului necesar pentru efectuarea lucrărilor.

timp de răspuns intermediar determinat de părți pentru a programa de lucru (anexa N __), care este anexa integral la acesta.

Contractantul este obligat să finalizeze lucrarea nu mai târziu de „___“ ________ ____ g

2.1.4. Contractantul execută operațiuni, în conformitate cu condițiile unei părți convenite în clientul de locuri de muncă (Anexa N __).

2.1.5. Părțile au convenit că Antreprenorul nu va avea dreptul să se implice pentru activitatea în cadrul acestui contract subcontractanți.

2.1.6. Contractantul nu va mai târziu _________, deoarece detectarea se face referire în prezentul alineat circumstanțe notifică Clientul și să primească instrucțiuni de la acesta pentru a suspenda operarea după detectarea:

- posibilele consecințe negative pentru performanța de Client de orientare privind executarea metodei de lucru, și anume: __________________________;

- circumstanțele care pun în pericol validitatea sau puterea rezultatelor activității desfășurate sau fac imposibilă să-l finalizeze la timp.

2.1.7. Contractantul va notifica Clientul cu privire la finalizarea lucrărilor și până la data de primire și transmitere a rezultatului muncii efectuate pentru a pregăti o declarație de acceptare (apendicele N __).

2.1.8. Contractantul trebuie să ia în timp: _____________ (opțiuni: Părțile au convenit la data de recepție a lucrărilor, în ___- zile de la data la care părțile semnează certificatul de completare) care aparțin contractorului, echipamente, scule, materiale, precum și a curăța camera de moloz.

2.2. Drepturile și obligațiile Clientului:

2.2.1. Clientul este obligat să ia în considerare documentația Antreprenorului așa cum este specificat la alin. 2.1.1 din prezentul acord, în termen de ______ de primire și să prezinte obiecțiile lor sau pentru a reveni la Antreprenorului semnat documentația.

2.2.2. Clientul va asigura accesul Antreprenorului spațiilor specificate în clauza 1.1 din prezentul acord, pentru perioada _______ la _______ ore înainte de _____ ore pe următoarele zile ale săptămânii :. __________________.

2.2.3. Clientul este de acord să plătească suma de lucrări efectuate în condițiile și în modul prevăzut de prezentul acord.

2.2.4. Clientul are dreptul, în orice moment pentru a verifica progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitatea sa.

2.2.5. În cazul în care Contractantul nu se procedează în timp util pentru executarea prezentului acord, sau funcționează atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, achizitorul are dreptul de a refuza să execute contractul și să solicite daune-interese.

2.2.6. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul desemnat să facă acest lucru să renunțe la acest contract, sau de a elimina defectele în casă sau trebuie să depășească dezavantajele unei terțe părți cu alocarea costului Antreprenorului, precum și despăgubiri.

2.2.7. În cazul anunțurilor Contractantului cu privire la evenimentele menționate la alin. 2.1.6 din prezentul acord, Clientul trebuie să dea instrucțiuni Contractantului cu privire la executarea de lucrări, nu mai târziu __________ de la primirea notificării contractantului.

2.2.8. Clientul poate, să plătească în orice moment înainte de livrare să-l rezultatelor pentru a anula contractul contractantul prețului stabilit în mod proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de notificarea de refuz de a executa contractul și să compenseze contractantul pentru cheltuielile efectuate până la acest punct, în scopul de a executa contractul, în cazul în care acestea nu sunt o parte specificată a prețului de lucru.

3. Timp de răspuns

3.1. Funcționarea în temeiul prezentului acord se efectuează de către contractant în următorii termeni:

- începutul lucrărilor: "___" __________ ____ g;.

- terminarea lucrărilor: "___" _________ ____ g;.

- durata totală a lucrărilor este _____________________.

3.2. Timpul de finalizare etape separate de lucru sunt programul de lucru determinat, care este parte integrantă din prezentul (anexa N ___).

4. Costul lucrărilor. PLATA

4.1. Costul materialelor furnizate de către contractant se determină în conformitate cu specificația Contractor (Anexa N __).

Detalierea costul lucrărilor în cadrul acestui contract este prezentat în estimările (apendicele N __).

4.2. În timpul _____ (_____________) zile de la primirea clientului inițial plătește Contractantul factura Antreprenorului specificate în Clientul a aprobat estimarea sumei de bani pentru achiziționarea de materiale Contractor pentru activitatea mai jos prin efectuarea de numerar Antreprenorului casier.

4.3. Plata lucrărilor efectuate se efectuează în termen de _____ (_______) zile de la semnarea părților muncii prestate, cu excepția sumei plătite anterior în conformitate cu alin. 4.2 din prezentul articol.

4.4. Costul lucrărilor poate fi modificat numai prin acordul părților.

4.5. Plățile efectuate în cadrul prezentului acord se efectuează: _________________.

5. PROCEDURA DE LUCRARI DE ACCEPTARE

5.1. Clientul trebuie în termen de ___ după primirea notificării Antreprenorului de finalizare a lucrărilor pentru a examina rezultatele.

Lucrările sunt considerate acceptate din momentul semnării de către părți a recepției lucrărilor executate.

5.2. În cazul descoperirii unor defecte în momentul acceptării rezultatului lucrării sau după acceptarea acesteia în termen de cinci ani de la Clientul poate opta pentru a efectua una dintre cele prevăzute la art. 723 din kodeksaRumyniyaprav civile sau necesită necompensată re-performanță sau rambursarea cheltuielilor efectuate pentru a corecta deficiențele mijloace proprii sau de către terțe părți.

5.3. În cazul unui rezultat semnificativ dezavantajele muncii Clientul are dreptul să prezinte Antreprenorului cerința de eliminare liberă a acestor deficiențe, în cazul în care se dovedește că acestea sunt nevoiți să accepte rezultatul muncii de către Client sau din motive care au apărut până în acest moment.

Sub dezavantaje semnificative ca rezultat al muncii, părțile convin să realizeze următoarele circumstanțe: ____________________________.

5.4. În mod implicit cerințele Antreprenorului specificate la punctul 5.3 din prezentul acord, Clientul va avea dreptul în aceeași perioadă necesită o revenire a prețului plătit pentru munca, sau rambursarea cheltuielilor documentate efectuate în legătură cu eliminarea deficiențelor clientului pe cont propriu sau prin intermediul unor terțe părți, sau să refuze să execute contractul și să ceară despăgubiri pentru daune.

5.5. Dacă există comentarii cu privire la clientul muncii prestate are dreptul de a refuza să semneze certificatul transferat antreprenorului un refuz motivat în scris la lista de observații și deficiențe. Părțile în acest caz, termenul de __________ definesc termenii și procedura de îndepărtare a defectelor pe observațiile clientului.

6. RESPONSABILITATE. RISCURI

6.1. În cazul în care activitatea desfășurată de către Contractant cu abateri de la prezentul contract sau în anexele sale, înrăutăți rezultatul muncii sau cu alte dezavantaje împiedică utilizarea spațiilor pentru cazare sau în alt mod împiedică utilizarea camerei în scopul propus, clientul poate, la alegerea sa:

6.1.1. Solicita Antreprenorului eliminarea gratuită a deficiențelor în timp: ___________.

6.1.2. Să solicite Antreprenorului reducerea proporțională a prețului stabilit pentru munca.

6.1.3. Adresa deficiențe în casă sau pentru a le aduce pentru a elimina terța parte cu astfel de cheltuieli documentate pentru eliminarea defectelor din Antreprenorului.

Contractantul va avea dreptul în loc de a elimina defectele pentru care este responsabil, cu acordul Clientului pentru a efectua lucrările gratuit din nou de la rambursarea de către clienți pierderilor cauzate de întârzierea de execuție. În acest caz, clientul are dreptul de a numi o dată pentru locuri de muncă și trebuie să asigure accesul la sediul.

Dacă abateri de la condițiile contractului sau a altor defecte ca rezultat al lucrărilor în termenul stabilit clientul nu a fost eliminat sau sunt inevitabile și esențiale, clientul are dreptul de a refuza să execute contractul și să ceară despăgubiri pentru daune.

Cerințe asociate cu rezultatul defectuoasa a lucrării pot fi prezentate de către client, cu condiția ca acestea au fost descoperite în timpul ____________ din momentul acceptării de muncă.

6.2. Pentru daune cauzate unei terțe părți în timpul lucrărilor, Contractantul este responsabil, cu excepția cazului în care dovedește că prejudiciul a fost cauzat ca urmare a unor circumstanțe pentru care clientul este responsabil.

6.3. Riscul de pierdere sau deteriorare a rezultatului lucrărilor efectuate înainte de a primi client accidentală poartă un contractant cu condiția ca clientul nu i sa permis întârziere în primirea rezultatului unei operații.

6.4. În cazul încălcării de către data scadenței pentru clienți de muncă și / sau materialele furnizate de către contractant, Contractantul are dreptul să ceară Clientului plata unor amenzi în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația românească.

6.5. În cazul încălcării de către termenii Antreprenorului de materiale necesare pentru munca, incalcarea termenilor de executare a lucrărilor și / sau etapele prevăzute program (anexa N __ la prezentul contract), precum și în caz de încălcare a preaviz de pregătire Clientului la locul de muncă, încălcarea termenului limită de transfer rezultat Clienții care clientul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese de $ ____ pentru fiecare zi de întârziere.

7. FORȚA MAJORĂ (FORȚA MAJORĂ)

7.1. Părțile nu sunt responsabili pentru orice neîndeplinire a obligațiilor de mai jos în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră, pentru care părțile nu răspund și pentru a preveni efectele negative ale care nu sunt în măsură să. Din motive de forță majoră Părțile au convenit să includă următoarele circumstanțe: _____________.

7.2. Partidul, care a venit pentru a forța majoră circumstanțe, va notifica contractorul în timp _________ de la începerea evenimentului de forță majoră.

7.3. În caz de forță majoră nu se oprește în termen de _______, prezentul acord se consideră încheiată.

8. TERMEN CONTRACTULUI

8.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.

8.2. Acest acord poate fi reziliat mai devreme:

8.2.1. Prin acordul scris al părților.

8.2.2. În cazul unilateral defectării unuia dintre părți prezentului contract, în cazurile prevăzute la alin. 5, art. 709, p n 2 - .. 3 linguri. 715, p. 3 linguri. 716, art. 717, n. 2, art. 719, p. 3 linguri. 723, n. 2, art. 731, p. 3 linguri. 737 din Codul civil al România.

În astfel de cazuri, părțile care deservesc inițiator al rezilierii, contrapartea trebuie să trimită o notificare în scris în termenul __________ la data prevăzută de reziliere.

9. DISPUTELOR

9.1. Litigiile și neînțelegeri care pot apărea între părți vor fi soluționate prin negocieri și / sau direcția de revendicări. Partea care primește o cerere va notifica primirea acesteia în termen de _______ primire. Un răspuns de fond care urmează să fie trimis părților în timpul __________________ primirii cererii.

9.2. În caz de eșec de a soluționa litigiul în afara instanței, diferendul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile din România.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. În alte cazuri care nu sunt prevăzute în prezentul acord sunt reglementate de legile aplicabile din România.

10.2. Orice modificări sau completări la prezentul contract sunt valabile, cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.

10.4. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării de către părți.

10.5. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.

10.6. parte integrantă din prezentul acord sunt următoarele aplicații:

10.6.1. Client țintă (Anexa N __).

10.6.2. Contractor Caiet de sarcini (anexa N __).

10.6.3. execuție a lucrărilor Program (Anexa N __).

10.6.4. Estimările (Anexa N __).