Revendicați cu obligația de a plăti o penalitate de întârziere în executarea lucrărilor de
De pre-proces de decontare - o formă mai simplă de soluționare a litigiilor apărute între părți: este mai economic în comparație cu plata cheltuielilor de judecată în instanța de judecată.
Afirmația de către o singură persoană este creată sub forma unui instrument de scris convențional. Cel mai important lucru în text - este o descriere detaliată a esenței cerințelor impuse de o parte la alta. În acest caz, este vorba de o încălcare a termenilor de performanță a lucrărilor din acordul de contract. Din păcate, această situație - nu mai puțin frecvente. Și obligația nu este încheiată în mod corespunzător, în timp ce cealaltă parte nu a îndeplinit.
normele de drept spun în mod clar că nerespectarea de către momentul în care contractantul este îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin conform contractului. Pe această bază, partea vătămată are toate motivele pentru a face o cerere partenerului tau.
Am pregătit o probă revendicările specimen pentru plata de daune pentru întârzierea în executarea lucrărilor.
Director al SRL „Diareea“
Barnaul ul. Kalinina 12 ofis.403
P R E T E N G I I
1. Pentru a plăti o penalitate egală cu 3% din costul de lucrări, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât costul lucrării, care este restante pentru o perioadă (23 de zile) în valoare de 86,940 ruble.
Fi avertizat că, în caz de nemulțumire față de cererile mele legale, voi merge la tribunal cu o cerere de daune-interese, compensații pentru daune morale, o penalitate de întârziere în executarea contractului, precum și pentru întârzierea în îndeplinirea cerințelor legitime ale consumatorului. În plus, va trebui să mă compenseze pentru serviciile de plată ale unui avocat care va reprezenta interesele mele în instanța de judecată.
Vă atrag atenția asupra faptului că un întreprinzător particular pentru toate riscurile și pierderile respectă bunurile sale, inclusiv personale. Indiferent dacă activitatea de afaceri, termenul de prescripție este de 3 ani.
3% din prețul total al comenzii. 126 000 ruble x 3% = 3780 ruble.
pierde suma: 3 780 ruble x 23 zile = 86 940 ruble, care este mai mică decât costul total al comenzii. Am oferit pentru a soluționa litigiul în afara instanței.