Contractul de muncă de proiectare
Pentru munca de proiectare
Kiev "__" ________ 200_
_____________________. Pașaport Seria _________ № _________. emis _______________________________ denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și Nikishin Vladimir Vladimirovici. denumit în continuare „Contractor“. Pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. Obiectul contractului.
1.1. Clientul atribuie și Contractantul își asumă obligația de a dezvolta un design conceptual de case individuale, în conformitate cu termenii de referință pentru proiectarea (anexa №1).
2. Costul contractului.
2.1. Costul lucrărilor încredințate contractantului prin contract este de ___ ___ dolari SUA.
2.2. Toate modificările din prețul inițial al contractului și condițiile de executare a lucrărilor sau de unul dintre acești parametri, un acord suplimentar al părților în scris.
2.3. Contractorul care depășește volumul și costul lucrărilor, nu a fost confirmat printr-un acord suplimentar al părților la prezentul acord se plătește de către contractant pe cheltuiala proprie.
3. Perioada de performanță.
3.1. Începutul lucrărilor de - data primirii plății în avans către Contractant și aprobate de către părți de atribuire de proiectare tehnică în termenul specificat la punctul 7.1 .. prezentului document.
3.2. Finalizarea lucrărilor de - conform programului de lucru, elaborat ca Planșa №2 la prezentul acord.
3.3. Munca contractant Tratat Programul reprezintă Client în termen de 3 zile de la emiterea specificațiilor clientului, conform punctului 7.1.
3.4. În caz de întârziere clientului de plată în conformitate cu alin. 4.1 sau nu respectă data proiectului tehnic Contractor, a spus n. 7.1. din prezentul acord, termenul de executare a lucrărilor extinse pentru perioada de timp implicate.
4. Procedura de decontare.
4.1. Contractantul a transferat un avans de 50% a lucrărilor conform Contractului, care este _____ USD timp de trei zile (3) de afaceri după semnarea.
4.2. Plata finală de 50% din costul lucrărilor de cadrul Contractului, care este _____ USD în termen de trei (3) zile bancare după semnarea Actului de acceptare a produselor de proiectare.
4.3. Toate tranzacțiile între Client și Contractantul sunt realizate în UAH la cursul comercial la data plății.
5. Acceptarea lucrărilor.
5.1. La finalizarea contractor trimite documentele de proiectare furnizate de client în clauza 1.1 din prezentul articol, pe suport de hârtie într-o cantitate de 2 exemplare. și pe disc în format PDF, precum și actul de acceptare a documentației de proiect.
5.2. Transferul executat în modul prescris de documentație de proiectare realizată de documentele justificative ale Contractantului.
5.3. Clienți în termen de cinci (5) zile va analiza documentația de proiect Antreprenorului, instalează conformitatea cu proiectul tehnic pentru proiectarea și în termenul specificat necesar pentru a lua locul de muncă și să semneze actul de acceptare a documentației de proiectare, sau să prezinte un refuz motivat de acceptare în cazul detectării convenite anterior cu plecările clienților de proiect aprobat, precum și a faptelor de o calitate necorespunzătoare a muncii, care ar putea afecta rezultatul muncii sau alte defecte în lucrare.
5.4. În caz de refuz de acceptare a clienților a muncii, părțile se raportează cu o listă de comentarii și termene limită pentru a le elimina pe cheltuiala Antreprenorului și a forțelor sale.
5.5. În cazul în care clientul pentru mai mult de 5 zile nu semnează actul de acceptare și nu oferă un refuz motivat de a accepta lucrările care indică Contractantul are dreptul să ia în considerare comentariile lucrărilor executate și clientul este obligat să plătească efectuate în conformitate cu munca acord.
5.6. Data de acceptare a lucrărilor este data la care părțile semnează actul de acceptare.
6. Obligațiile Antreprenorului.
6.1. Efectuați toate lucrările în volumul și condițiile prevăzute în prezentul acord, în conformitate cu specificațiile tehnice pentru proiectarea, cerințele și SNIP alte documente de reglementare.
6.2. Calitatea documentației de proiectare trebuie să asigure buna funcționare a obiectului de proiectare în utilizarea prevăzută. Documentația de proiectare trebuie să respecte cerințele de SNIP și a altor documente normative în parte a compoziției, conținutul și designul proiectului Ukrain lui - documentația estimare.
6.3. În ceea ce este necesar pentru a aduce la îndeplinire activitatea subcontractanți și terțe părți.
6.4. Este răspunzător față Clientului pentru îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor în temeiul prezentului acord subcontractori, pentru coordonarea activităților lor.
7. Responsabilitățile clientului.
7.1. În termen de trei zile (3) calendaristice de la data semnării prezentului acord, clientul este obligat să transfere la proiectul tehnic Contractor (Anexa №1).
7.2. Acesta oferă informații suplimentare la cerere Contractor necesare pentru executarea de lucrări în cadrul Contractului.
7.3. Produce avansuri și plata muncii efectuate în modul prevăzut în secțiunea 4.
7.4. Supraveghează progresul și calitatea muncii, deciziile de proiectare.
8. Răspunderea părților.
8.1. În cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord, părțile poartă răspundere stabilite GKRumyniyai prezentul acord.
8.2. În cazul încălcării de către contractant a timpului de performanță, cu condiția n. 3 .2 din tratat, acesta plătește o penalizare Clientului în mărime de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din contract.
8.3. Plata cu întârziere a lucrărilor executate Clientul plătește contractantul o penalizare de 0,5% din valoarea plății cu întârziere pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din contract.
8.4. În cazul în care amenzile, penalitățile și alte sancțiuni prevăzute de tratat, de fapt, nu au fost supuse sau plata de penalități și alte sancțiuni nu este o decizie a tribunalului arbitral, amenzile, penalitățile și alte sancțiuni sunt 0 (zero) de ruble pentru fiecare zi a executării de întârziere, adică, nu este încărcată.
9. Condiții speciale.
9.1. După semnarea acestui contract toate acordurile anterioare scrise sau orale, corespondența, negocierile dintre părți cu privire la prezentul acord devin nule în cazul în care contrazic condițiile prezentului acord.
9.2. Toate modificările și completările la prezentul acord sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnat de către părți.
9.3. În celelalte cazuri care nu sunt prevăzute în prezenta sunt reglementate de Codul civil al România.
9.4. Orice acord între părți, care implică noi circumstanțe care nu au fost luate în considerare la încheierea acestui acord va fi confirmată în scris de către părți sub forma unui acord suplimentar.
9.5. Toate cererile de prezenta decizie, părțile au semnat și agreate sunt parte integrantă din prezentul.
9.6. Toate regulamentele, notificările, confirmările între părți se efectuează în forma semnată de către persoana autorizată a scrisorii trimise de cealaltă parte a curier sau e-mail.
10.Obstoyatelstva forță majoră (forță majoră).
10.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care acesta a fost rezultatul unor fenomene naturale, acțiunile factorilor externi obiectivi și o altă forță majoră și dacă aceste circumstanțe afectează în mod direct performanța acestui acord.
Data executării obligațiilor în temeiul prezentului contract se prelungește în funcție de timpul în care acționează forța majoră, precum și consecințele cauzate de aceste circumstanțe.
10.2. Dacă acțiunea de forță majoră durează mai mult de trei luni, părțile cât mai curând posibil, să efectueze negocieri pentru a ajunge la un acord pentru executarea acordului.
11. Rezilierea.
11.1. Clientul are dreptul de a rezilia contractul în următoarele cazuri:
- Contractantul întârzie începerea lucrărilor pentru mai mult de 15 zile, din motive independente de voința Clientului;
- încălcarea de către performanța pe termen Antreprenorului muncii, antrenând o creștere în ceea ce privește sfârșitul de lucru pentru mai mult de 1 lună;
11.2. Contractantul are dreptul de a rezilia contractul în următoarele cazuri:
Calculele de întârziere de client pentru munca prestată pentru mai mult de 15 zile;
- conservarea sau oprirea lucrărilor de Client, din motive independente de voința Antreprenorului, pentru o perioadă mai mare de o lună.
11.3. În cazul în care acordul este încheiat printr-o decizie comună a Clientului și Antreprenorului, lucrări remarcabile la client care plătește Antreprenorului costul lucrărilor efectuate în măsura stabilită de acestea în comun.
11.4. Parte, a decis să pună capăt acordului, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, va trimite o notificare scrisă adresată celeilalte părți în ultimele 7 zile înainte de data rezilierii.
12. Soluționarea litigiilor.
12.1. Toate disputele sau diferențele care apar între părți în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta, se soluționează prin negociere între părți.
13. Termenul contractului.
13.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul acordului.
13.2. Prezentul acord se face în limba rusă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
Studiu schițate acoperind peste terasa restaurantului.
începe sezonul de construcții! Vine un timp de lucru de proiectare operațională.
Costul proiectului de construcție a case de țară individuale rămâne relativ ridicat în comparație cu prețul de proiect terminat acasă.
Proiect de proiect de studio de design
