Contract standard pentru reparații, compania - Vlasikha-operare

Documentul principal înainte de reparații care trebuie să fie făcute și semnate de către părți este un contract.

Compania „Vlasikha Story“, încheie un acord în scris. ca și în caz de necesitate poate servi ca un argument suficient de puternic pentru procedurile în instanțe. Contract standard pentru repararea de apartamente este format din 8 secțiuni principale, fiecare dintre acestea îi revine sarcina legală. Aceste secțiuni sunt „obiectul contractului“, „calendarul și ordinea de livrare a lucrărilor“, „Condiții de plată“, „Responsabilitățile părților“, „mai mult de lucru“, „garanție pentru muncă și materiale“, „Contractul“, „Rezoluția privind răspunderea și a litigiilor “.

Contractul se face în două exemplare, fiecare semnat de client și contractor. Fiecare parte trebuie să păstreze o copie a contractului înainte de sfârșitul de muncă și de decontare. Ceea ce urmează este un contract tipic. Puteți descărca contractul pentru reparații în format MS Word.

Nume, Prenume,

denumite în continuare în calitate de client, pe de o parte, și

__________________________________________________________________ reprezentată de directorul __________________________________________________________________________________

Nume, Prenume,

denumit în continuare Contractantul, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:

1. 2.Stoimost și timp de răspuns.

2.1. Costul lucrărilor de conformitate cu prezentul acord este ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RUR.

2.2. Costul materialelor este determinată de prețurile efective, în conformitate cu bugetul și alegerea clientului.

2.3. Timp de procesare de până ___________________ zile calendaristice de la data începerii lucrărilor la fața locului. Din cauza necesității tehnologice, calendarul poate fi ajustat de comun acord.

2.4. Dacă în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului acord, se constată necesitatea de muncă care nu sunt acoperite de estimare, părțile convin în scris, timp nou, costul și performanța de lucrări suplimentare, care se efectuează modificări relevante la prezentul acord.

2.5. Anexa № 1 (calcul estimat) este o parte integrantă a acestui acord.

3.1. Responsabilitățile clientului:

3.1.1. Clientul este obligat, dacă este pus în aplicare în mod corespunzător, să plătească muncă contractor și materiale sunt estimate conform listei.

3.1.2. Până în momentul începerii lucrărilor în temeiul prezentului acord, pentru a asigura o pregătire adecvată a obiectelor pentru începerea în timp util de lucru, comportamentul lor normal și completarea la timp.

3.1.3. oferi în timp util materiale de suprafețe de lucru.

3.1.4. Nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii notificării scrise să ia în considerare, notificările și alte documente prezentate de către contractant în legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului acord.

3.1.5. Contractantul pentru a oferi spațiu pentru depozitarea materialelor și a spațiilor de uz casnic pentru muncitori.

3.1.6. Permite deconectarea urcări de încălzire și apă, în cazul în care se efectuează lucrări de instalații sanitare.

3.1.7. Abilitatea de a opri alimentarea cu energie a obiectului.

3.2. Responsabilitati Contractor:

3.2.1. Mai departe la performanța de muncă în temeiul prezentului acord nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la primirea plății în avans a Clientului.

3.2.2. Executam pe cont propriu și hardware-ul lor, toate lucrările în cuantumul și condițiile prevăzute în prezentul acord.

3.2.3. Asigurarea punerii în aplicare a lucrărilor de întreținere, în conformitate cu reglementările în vigoare din România, de siguranță împotriva incendiilor, de siguranță, norme sanitare și reguli de prestare a muncii în regiunea Moscova.

3.2.4. După finalizarea lucrărilor în termen de 2 zile lucrătoare pentru a elibera obiectul.

3.2.5. Contractantul are dreptul să se angajeze terțe părți pentru a efectua muncă în temeiul prezentului acord, necesită licențe și permise speciale. Responsabilitatea pentru calitatea și calendarul lucrărilor efectuate de către aceste persoane revine Antreprenorului.

4.1. Plățile pentru reparații nu sunt făcute pentru întreaga sumă, dar treptat, așa cum a fost de acord, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la finalizarea piatră de hotar.

4.2. În cazul în care Clientul justificat pretențiile cu privire la calitatea muncii prestate, Contractantul este obligat să elimine neajunsurile și defectele pe propria cheltuială. În cazul în care aceste deficiențe și defecte sunt rezultatul unor încălcări ale lucrărilor tehnologice, care au fost convenite cu clientul, sau identificat datorită utilizării de materiale care nu corespund, furnizate de către client, caz în care contractantul pentru calitatea muncii efectuate nu este responsabil.

1. 5.Garantiynye obligațiile contractorului.

5.1. munca de asigurare a calității Antreprenorului, prevăzute de curent la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse sunt supuse numai rezultatele muncii efectuate de către contractant și de către persoane terțe implicate, în conformitate cu termenii acestui acord.

5.2. Contractantul garantează:

- de înaltă calitate, toate făcut să lucreze la facilitate.

5.3. se stabilește perioada de garanție pentru rezultatele muncii efectuate de către contractant, în conformitate cu termenii acestui acord - un an.

5.4. În cazul depistării în p.5.3 prevăzut. deficiențele perioadei de garanție (defecte), care se datorează executarea necorespunzătoare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract, Antreprenorul va remedia aceste defecte pe propria cheltuială, în comun acord cu clientul, în scris, în care este posibil.

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord, părțile poartă răspundere în conformitate cu aplicabile la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse.

6.2. Contractantul este singurul responsabil pentru orice daune cauzate terților, în legătură cu producerea de lucrări în temeiul prezentului acord, cu excepția cazului în care aceste daune sunt rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale.

6.3. În caz de încălcare a termenilor de executare a lucrărilor, Contractantul va plăti o penalizare în valoare de 0,1% din valoarea lucrărilor neterminate, dar nu mai mult de 10% din valoarea estimată a contractului.

În caz de încălcare a termenilor de plată pentru muncă, Clientul va plăti penalități în mărime de 0,1% din valoarea muncii neplătite, dar nu mai mult de 10% din valoarea estimată a contractului

7.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în constatarea neîndeplinirii obligațiilor datorate de a forța circumstanțelor majoră care au apărut împotriva voinței și dorințele părților și care nu pot fi prevăzute sau evitate, inclusiv acțiuni militare pe teritoriul executării Contractului, tulburări civile, epidemii, dezastre naturale și mai mult.

7.2. Circumstanțele de la punctul 7.1. Acesta trebuie să fie certificate în mod corespunzător de către autoritățile competente ale guvernului de stat sau local.

7.3. O parte care nu își îndeplinește obligațiile datorate de forță majoră va notifica celeilalte părți, în scris, cu privire la astfel de circumstanțe în termen de 10 zile de la data apariției de forță majoră. În lipsa unei astfel de notificări, ca parte nu poate invoca existența unor astfel de circumstanțe.

7.4. În cazul în care forța majoră în vigoare timp de șase (6) luni consecutive, prezentul acord poate fi reziliat de către părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, părțile sunt obligate să facă așezări, cu excepția creanțelor împotriva celeilalte.

8.1. Toate disputele și neînțelegerile care pot apărea în timpul executării de către părți a prezentului acord, părțile se soluționează de negocieri, iar dacă nu se poate ajunge la un acord - în instanța de judecată.

8.2. Prin acordul comun al părților pentru a rezolva disputele și neînțelegerile, în calitate de părți terțe pot fi deținute de reprezentanții organizațiilor competente ale căror explicații cu privire la aspectele controversate pot fi recunoscute de către părți exhaustive. Costurile de achiziție ale unor astfel de entități în vederea soluționării litigiilor suportate de partea ale cărei argumente se dovedesc a fi incorecte.

1. 9.Srok și Încetarea acordului.

9.1. Încetarea anticipată a prezentului acord poate avea loc prin acordul scris al părților cu privire la condițiile prevăzute de legislația rusă.

9.2. Contractantul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în caz de întrerupere a activității de către Client în temeiul prezentului acord, din motive independente de voința Antreprenorului, pentru o perioadă mai mare de o săptămână.

9.3. Parte, a decis să rezilieze contractul, pe motiv prevăzute p.p.9.1-9.4. trebuie să trimită celeilalte părți o notificare scrisă.

9.4. În caz de reziliere a acordului, pe motiv menționat în clauzele 9.3. 9.4. fiecare parte va compensa cealaltă parte toate suportate efectiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prezentului cod, costuri, inclusiv returnarea fondurilor.

10. Alți termeni și condiții.

10.1. După semnarea prezentului acord, toate înainte scrise și orale acorduri, corespondență, negocierile dintre părți cu privire la prezentul acord se anulează.

10.2. Prezentul acord poate fi modificat sau completat. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt convenite de către părți și în scris.

10.3. În procesul prezentului acord, părțile se conduc regiunea zakonodatelstvomRumyniyai Moscova. Părțile sunt obligate să notifice în scris reciproc cu privire la modificările în legislație care ar putea afecta în mod semnificativ punerea în aplicare a prezentului acord.

10.4. Prezentul acord se face în două exemplare, ambele copii au forță juridică egală.

1. Anexa № 1 - Estimare calcul _________- foi.

12. Detalii ale părților.