Contract standard pentru lucrări electrice

Numărul acord de contract _____

Kursk "___" _________ 20__

____________________, __________________ pașaport eliberat ______________________________, denumit în continuare Principal, pe de o parte, și a „Energostandart“, reprezentată de directorul Sorokin OE acționând în conformitate cu Carta, denumită în continuare Contractantul, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:

1. Obiectul contractului.

1.2. Lucrările sunt realizate în ceea ce privește ______ zi (_______).

1.3. Lucrările sunt efectuate pe baza unei estimări a convenit Clientului, care face parte integrantă din prezentul contract.

1.4. Pe calitatea muncii trebuie să îndeplinească cerințele din tratat, standardele, standardele de stat, caietul de sarcini, codurile de construcție și legislația în vigoare în România.

2. Costul regimului de muncă și de plată.

2.1. Dacă este necesar, liste de clienți Contractor în avans o anumită sumă de părți în termen de cinci (5) zile de la estimările de timp pentru operația de potrivire.

2.2. Plata pentru munca efectuată după efectuarea prin transfer bancar sau cash la sediul nostru.

3. Drepturile și obligațiile părților.

3.1. Contractantul trebuie:

3.1.1. Efectuați toate lucrările în mod eficient, în măsura și în termenele prevăzute în prezentul acord și anexele sale, și să predea lucrarea Clientului într-o stare care să permită funcționarea normală a instalației, în conformitate cu legislația în vigoare;

3.1.2. Produce muncă în deplină conformitate cu proiectul, estimări, desene de lucru și regulamentele de construcție;

3.1.3. Contractantul va notifica imediat clientul și să obțină instrucțiuni de la el să se oprească atunci când întâlnește:

* Material nepotrivit sau de proastă calitate furnizate de către client, echipamente, documentația tehnică;

* Posibile consecințe negative pentru punerea în aplicare a clientului a orientărilor sale privind metoda de execuție a lucrărilor;

* Alte nu depinde de circumstanțele contractantului care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor muncii prestate sau fac imposibilă să-l finalizeze la timp.

3.1.4. Contractantul nu împiedică un client al circumstanțelor specificate la punctul 3.1.3 din prezentul articol, sau să continue să lucreze fără a aștepta expirarea perioadei specificate în contract, iar în lipsa unui termen rezonabil pentru a răspunde la un avertisment sau în ciuda indicarea în timp util a clientului pentru a termina operația fără are dreptul, la prezentarea la el sau le cerințele relevante ale clientului pentru a se referi la aceste circumstanțe.

3.1.5. În cazul în care Clientul, în ciuda avertizării în timp util și justificată de către contractant cu privire la circumstanțele indicate la punctul 3.1.3 din prezentul articol, într-un termen rezonabil, nu să înlocuiască materiale sau echipamente neadecvate sau de proastă calitate, documentația tehnică, nu se va schimba instrucțiunile cu privire la modul de a face munca, sau nu va accepta alte măsurile necesare pentru a elimina circumstanțele care amenință validitatea acestuia, contractantul are dreptul să refuze să execute contractul și compensarea cererii pentru daunele cauzate de încetarea acestuia.

3.1.6. În caz de eșec pentru a finaliza lucrările la timp, din motive independente de voința Clientului, Contractantul va trimite imediat clientului o notificare scrisă cu privire la imposibilitatea finalizării lucrărilor la timp. În acest caz, părțile acordului adițional de modificare a condițiilor operațiunilor de producție;

3.1.7. Asigurarea punerii în aplicare a măsurilor necesare la fața locului de siguranță, protecția mediului în timpul lucrărilor;

3.1.8. Luați în termen de o săptămână de la data semnării actului final de acceptare a muncii în afara obiectului care îi aparțin mașini pentru construcții și echipamente, vehicule, unelte și alte bunuri.

3.2. Clientul se obligă să:

3.2.1. Furnizarea de un domeniu de activitate în cadrul acestui contract.

3.2.2. Dacă este necesar, să furnizeze toate materialele necesare pentru producerea de lucrări.

3.2.3. În termen de 3 zile de la primirea notificării Contractului de finalizarea lucrărilor cu Contractantul pentru a inspecta și să accepte locul de muncă (rezultatul), și detectarea abaterilor de la contract, care ar putea afecta rezultatul muncii sau alte defecte în lucrarea declara imediat acest lucru Antreprenorului. În acest caz, se întocmește o listă de deficiențele și termenele de eliminare a acestora. În cazul în care activitatea fără a verifica clientul, în viitor, nu are dreptul să se bazeze pe deficiențele din lucrările executate.

3.2.4. Contractantul pentru a oferi spațiu de depozitare pentru scule, echipamente și materiale către contractor și pentru a asigura protecția lor de încredere.

3.2.5. Ia format de locuri de muncă Contractor a certificatului de recepție conform punctului 4 contractului .;

3.2.6. Efectuați o plată efectuată de către lucrările Antreprenorului în modul prevăzut de alin. 2 din prezentul contract.

3.3. Contractantul are dreptul la:

3.3.1. Pentru a determina modul de a îndeplini sarcina cu cerințele cont de client stabilite aici;

3.3.2. Nerespectarea obligației de a plăti clientului lucrările efectuate, contractantul are dreptul să dețină rezultatul muncii până la plata integrală a sumelor corespunzătoare, sau să suspende executarea lucrărilor, executarea termenului de lucrări extinse proporțional cu numărul de zile de întârziere.

3.3.3. În cazul neplății lucrărilor efectuate în perioada prevăzută de contract Contractantul are dreptul să refuze efectuarea lucrărilor cu prezentarea Clientului suportate efectiv.

3.4. Clientul are dreptul de a:

3.4.1. Efectuați orice modificare a domeniului de aplicare al muncii, care, în opinia sa, sunt necesare. Clientul are dreptul de a da ordine scrise, obligatorii pentru contractantul care sunt valabile după semnarea unui acord suplimentar de către părți.

3.4.2. Clientul și / sau reprezentantul său are dreptul de acces liber la toate tipurile de muncă în orice moment pe parcursul perioadei de lucru;

3.4.3. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că aceasta nu se face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele, iar în caz de neplată de către contractant de a face acest lucru la momentul desemnat pentru a anula contractul;

3.4.4. În cazul în care Contractantul nu reușește să continue executarea prezentului contract sau funcționează atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, Clientul are dreptul să refuze executarea contractului.

4. Recepția lucrărilor finalizate

4.1. Contractantul transmite Clientului pentru ____ (_____) de zile lucrătoare înainte de acceptarea lucrărilor finalizate două copii ale documentației ca-construit (certificat de acceptare de finalizare și un certificat de valoarea lucrărilor efectuate și a costurilor forma CS-2 si CS-3).

4.2. Acceptarea lucrărilor efectuate în termen de trei zile (3) lucrătoare de la primirea notificării Antreprenorului de către Client cu privire la disponibilitatea lor. În caz de refuz al Clientului de la recepție a lucrărilor în termenul prevăzut, fără a da un certificat de finalizare motiv este considerat semnat în mod unilateral.

4.3. În cazul în care între Beneficiar și Antreprenor disputa cu privire la deficiențele lucrării sau motivele pentru cererea de fiecare parte a examinării ar trebui să fie alocate. Cheltuielile pentru examinarea suportate de partea care a solicitat o examinare de specialitate, iar în cazul în care este desemnat printr-un acord între părți, ambele părți în mod egal. În cazul în care examinarea se stabilește că cauza defectelor muncii este îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către un partid, acea parte este obligată să despăgubească cealaltă parte suportate de acesta în legătură cu plata cheltuielilor de verificare.

4.4. Înainte de livrarea de lucrări Contractantul este responsabil pentru riscul de distrugere sau deteriorare a obiectului de lucru accidentale, cu excepția cazurilor legate de cazuri de forță majoră (inundații, furt și așa mai departe. N.).

5.1. Contractantul garantează:

5.1.1. Calitatea tuturor lucrărilor, în conformitate cu normele aplicabile și specificațiile tehnice;

5.1.2. In timp util (nu mai târziu de cincisprezece zile după detectarea) eliminarea deficiențelor și defectele descoperite în timpul recepției lucrărilor și în timpul perioadei de menținere a obiectului;

5.1.3. Buna funcționare a sistemelor și echipamentelor în timpul funcționării normale a instalației de inginerie;

5.1.4. Perioada de garanție pentru lucrările executate este stabilit doi (2) ani de la data semnării actului final de acceptare a muncii de către părți.

6. Răspunderea părților

6.1. În cazurile în care activitatea se face de către Antreprenor, cu abateri de la prezentul contract, înrăutățind rezultatul muncii, sau alte defecte care fac impropriu pentru utilizarea prevăzută în acest contract, clientul poate alege să solicite Contractantului:

- eliminarea gratuită a deficiențelor în termen de 10 zile de la detectarea acestora;

- reduce costul lucrărilor prevăzute la alineatul 2 din prezentul contract, pentru suma daunelor cauzate de plecarea Antreprenorului din prezentul contract .;

6.2. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră: inundații, cutremure și alte fenomene naturale, precum și de război, operațiunile militare sau acțiuni ale organelor de stat. Părțile sunt obligate să informeze imediat cu privire la începutul unor astfel de circumstanțe, și timpul acțiunilor lor.

7. Condiții speciale

7.1. Orice acord între părți, care implică noi circumstanțe care nu fac obiectul prezentului acord se consideră valabilă în cazul în care este confirmată de către părți, în scris, sub forma unui acord suplimentar.

7.2. Toate corecțiile în textul prezentului tratat are forță juridică numai atunci când certificarea lor reciprocă a reprezentanților părților, în fiecare caz în parte.

7.3. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală - un exemplar pentru fiecare parte.

7.4. Prezentul acord va intra în vigoare de la data semnării lui și este valabil până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

7.5. În cazurile care nu sunt acoperite de prezentul contract va fi guvernat de legea civilă.

7.6. Toate disputele care pot apărea între părți ale prezentului acord și în legătură cu acesta se soluționează prin negocieri. Părțile stabilesc o procedură de pre-proces obligatoriu de soluționare a litigiilor. Toate reclamațiile posibile în temeiul prezentului acord, sunt considerate de către părți în termen de 10 zile de la primirea cererii. În cazul în care nu se ajunge la un acord litigiul este soluționat de Curtea de Arbitraj din Kursk Regiunea.

8. detalii bancare și semnăturile părților

_______________________ pașaport eliberat ______________________________________________