Contractul pentru construcția de case din lemn (Bucuresti) Casa de vis

Sirotkin Aleksey Sergheevici, denumit în continuare „Contractor“ pe de o parte și de ____________________________________________ denumit în continuare „Client“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“ au încheiat prezentul acord, după cum urmează:

2. Costul lucrărilor în cadrul procedurii de contract și de plată.

2.1. Costul lucrărilor de conformitate cu prezentul acord este determinată pe baza calculul costului total pentru fabricarea, furnizarea și asamblează case kit din lemn profilate, care face parte integrantă din prezentul tratat și de

2.2. Plata banilor în cadrul contractului se realizează în trei etape.

2.3. Prima parte a plăților în numerar în temeiul contractului Clientul va plăti Contractantul în numerar, în valoare de 10-20% din suma prevăzută la alin. 2.1, la momentul semnării acestui contract, care este

A doua parte este plătit în numerar în termen de șase ore de la transmiterea către client a materialelor de construcție pe site-ul de locuri de muncă pentru producerea și asamblarea casei dintr-un bar care este

A treia parte, plata finală va fi plătită în numerar, la finalizarea lucrărilor de echipa constructori descrisă în contract și semnarea unui raport de primire - Finalizarea lucrărilor efectuate în termen de o zi lucrătoare, care este ___________ ruble (_______________________).

2.5. Valoarea estimată a materialelor de construcție și a forței de muncă prevăzute de contract pentru întreaga perioadă a acordului este fix și nu poate fi schimbat.

2.6. Dacă modificați volumul de muncă costul de client și timpii de livrare pot fi modificate prin acordul părților și un acord suplimentar.

2.7. Contractorul care depășește volumul și costul lucrărilor, nu a fost confirmat printr-un acord suplimentar între părțile la prezentul acord, Clientul nu este plătit.

3. Cantitatea și calitatea materialelor de construcție livrate și calculul acestora.

3.1. Calculul numărului și tipurilor de materiale produse de către contractant pe baza proiectului tehnic detaliat sau un sistem, furnizate de către client, care este apendicele №1 la contract și partea ei integrală.

3.2. Toate cherestea furnizate de Contractant pentru a avea umiditate naturala.

4. Termenii ordinea de execuție a lucrărilor.

4.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării.

4.2. Contractorul furnizează materiale de construcție la client pentru un set de lemn număr de origine enumerate în anexa 1 la prezentul acord nu mai târziu de (două) luni de la semnarea acestui contract.

4.4. Fabricarea și asamblarea casei dintr-un bar pe un subsol finit se face în termen de douăzeci de zile (lucrătoare) de la data de livrare a materialelor.

5. Obligațiile părților.

5.1. Contractantul trebuie:

5.1.1. Efectuați propria lor lucrările la instalația casei grinzi profilate și de a transmite actele de primire a lucrărilor executate la client în suma specificată și la timp, în conformitate cu clauzele 1 și 4 din prezentul articol și aplicațiile 1 și 2 la acesta. Responsabilitatea pentru siguranța materialelor, locul de reședință, de siguranță la foc revine Antreprenorului.

5.1.2. Acceptați de Client toate elaborează documentația necesară cu privire la volumul de muncă și să desfășoare toate activitățile în conformitate cu cerințele TK, codurile lor de construcție și reglementările în vigoare în România, dispozițiile prezentului tratat.

5.1.4. Ia timp de 3 (trei) zile calendaristice de la data semnării actului de muncă efectuate în afara amplasamentului care îi aparțin mașini pentru construcții și echipamente, vehicule, unelte, echipamente, inventar.

5.2. Clientul trebuie:

5.2.1. Acceptați și să plătească pentru lucrările efectuate în conformitate pp 2.1 și cu estimările Anexa №1 la prezentul Contract.

5.2.2. Furnizarea de un loc pentru echipa de construcție de sedere (patru) persoane.

5.2.3. Pentru a furniza energie electrică 220 W 50 Hz ieșire de 4 kW.

5.2.4. Asigurarea accesului transportului de mărfuri în zona de frontieră. În cazul off-road înainte de secțiunea (suprasarcină pe vehiculele grele de marfă sau TS remorcare) acoperă de client.

5.2.5. Depunerea documentației de proiect pentru punerea în aplicare a lucrărilor a fost de acord, numărul de aplicare 1 și 2.

5.2.6. Plătiți în ziua semnării actului de recepție a lucrărilor efectuate de plata finală a cantității de muncă efectuate în conformitate pp 2.3 din prezentul contract și acordul adițional la contractul semnat de către părți.

6. Responsabilitatea părților.

6.1. În cazul încălcării de către contractant a obligațiilor sale în temeiul prezentului acord, inclusiv perturbarea calendarului stabilit a lucrărilor în cameră, datele de finalizare, ceea ce privește eliminarea defectelor și a deficiențelor detectate de către client, acesta va plăti Clientului o penalitate de 0,1% din valoarea totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În caz de întârziere a plății plata a clientului, Contractantul are dreptul să ceară de la plata client a unei penalități în valoare de 0,1% din suma nu este listat.

6.3. Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul acord.

6.4. În cazul în care defectele clientului apărute din vina contractantului, contractantul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în scris a defectului este detectată în perioada convenită cu clientul trebuie să trimită un reprezentant pentru a participa la elaborarea actului de detectare a defectelor. La semnarea părți ale contractantului de detectare a defectelor în termen de 10 zile lucrătoare pentru a începe munca pentru a elimina defectele și să le completeze să acționeze într-un timp coordonat.

6.5. Perioada de garanție executate de către Antreprenor potrivit prevederilor contractului de muncă este de 12 luni de la data semnării actului de acceptare a lucrărilor executate. clădiri temporare, acoperișuri temporare, impactul asupra structurii precipitațiilor, ducând la deteriorarea structurii unei a treia persoane, funcționarea greșită a structurii și a schimba structura de putere în perioada de garanție conform contractului, garanția nu se aplică. Se recomandă tratarea cu antiseptic acasă jurnal de cabină pe ambele părți nu mai târziu de 5-7 zile de la finalizarea instalării casei sub contracție. În cazul în care nu face obiectul garanției de garanție cu privire la activitatea efectuată este îndepărtată.

6.6. În caz de încetare a prezentului acord, din vina Antreprenorului, el a fost obligat să se întoarcă la Client primit toate anterior de la el fondurile, cu excepția bani am cheltuit pe acest contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care acesta a fost rezultatul unor fenomene naturale, operațiunile militare și de altă forță majoră și în cazul în care aceste circumstanțe afectează în mod direct performanța acestui acord. Pentru probe de forță majoră care urmează să fie supus unui document de certificare, care conține informații cu privire la natura circumstanțelor, o evaluare a impactului acestora asupra îndeplinirii de către părți a obligațiilor și a termenelor acestora în temeiul prezentului contract.

Data executării obligațiilor în temeiul prezentului contract se prelungește în funcție de timpul în care acționează forța majoră, precum și consecințele cauzate de aceste circumstanțe.

7.2. În cazul în caz de forță majoră sau consecințele lor durează mai mult de o lună, contractantul și Clientul va discuta despre ce ar trebui luate măsuri pentru a continua activitatea.

8.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor specificate în contract, contractantul Clientului are loc după punerea în aplicare integrală a serviciilor de plată în cadrul acordului, precum și în caz de încetare a contractului din culpa Antreprenorului.

8.2. Concomitent cu transferul drepturilor de proprietate toate riscurile de pierdere sau deteriorare a proprietății revine clientului.

9. Soluționarea litigiilor.

9.1. Contractantul nu are dreptul de a distribui informații primite de la documentația de proiectare Clientului la sediul sau o porțiune a acestuia unei terțe părți fără permisiunea scrisă a clientului.

9.2. Toate modificările și completările la prezentul acord sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnate de către părți.

9.3. Despre orice altceva care nu este prevăzută în prezentul acord, prevederile legislației române.

9.4. Litigiile care apar în cursul executării prezentului acord se soluționează prin negocieri, în caz contrar litigiul soluționat de către instanța de judecată.

9.5. Prezentul acord se face în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.

Contractor: Sirotkin Aleksey Sergheevici născut 18/05/79 n. Yaksha Chuhlomskogo Districtul ______ din regiunea Kostroma.

Client: (Nume) _____________________________________________________________

Pașaport: ____ № ______ emis _______________________________ _____________

Data înscrierii: _____________________________________________ ______

Contractor: Sirotkin AS _______ (semnătura) _______________