Contractul de furnizare a echipamentelor și executarea lucrărilor, platforma de conținut

_______________________________________________________________________________________, reprezentat _________________________________________________________________________________, acționând în conformitate cu Carta, denumită în continuare „Client“. Pe de o parte, și _________________________________________________________________________________. în persoana lui ____________________________________________. acționând în conformitate cu Carta, denumită în continuare „Contractor“. Pe de altă parte, împreună denumite în continuare „părțile“, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În cele ce urmează Contractantul se angajează să convenit cu timpul de client si loc pentru a furniza abonentskogoGPS / GPRSterminala AK7 (în continuare - echipamente) și de a efectua lucrări la instalarea de echipamente (denumit în continuare - activitatea), iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru costul echipamentului și execuție a lucrărilor, sub rezerva condițiilor din suma, termenele și procedura prevăzută în prezentul acord.

1.2. Echipamentul este livrat cu următoarele elemente: / terminale GPRS, cablu de alimentare, cablu de abonat GPS pentru conectarea senzorilor actuatoare, antena GSM, GPS.

1.3. Echipamente de recepție și transmisie este făcută persoanelor materiale și responsabile ale părților la documentele facturile corespunzătoare.

1.4. Acceptarea lucrărilor efectuate în temeiul prezentului acord, se desfășoară pe un act bilateral de acceptare.

1.5. Pentru a îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul contractului Contractantul are dreptul de a se angaja terțe părți. Responsabilitatea Clientului pentru acțiunile terților artist.

CONTRACT 2.Price ȘI PLATA

2.1 Costul acestui Contract include:

2.1.1 Valoarea una (1) set de echipamente instalate este ________ (_______________) ruble, t. H. TVA.

2.1.2 Costul total al _______ (_____) seturi de _______ (______) ruble, în vol. H. TVA.

2.1.3 costul standard de instalare a unui (1) set de echipamente este _________ (_______________________________) ruble, t. H. TVA. Prețul include o instalare standard a echipamentului conectat la sursa de alimentare și contactul vehiculelor.

2.1.4 Costul total, care este determinat partidele bazate pe valoarea 1 (una) set de echipamente setare, mai jos este __________ (_________) ruble, t. H. TVA.

2.2 Costul lucrărilor include costurile de compensare Contractantului, costul materialelor utilizate în executarea lucrărilor în conformitate cu prezentul acord.

2.3 Toate sumele în exces contractuale de NIC ar trebui să fie de acord cu clientul, în scris, în avans.

2.4 Plățile contractuale sunt efectuate în următoarea ordine:

2.5 Ziua de plată este considerată ziua primirii de fonduri în contul contractantului.

furnizare de echipamente 3.SROKI

3.2. Livrarea produselor se efectuează pe cheltuiala contractorului.

3.3. Lucrări de instalare se efectuează în ziua de livrare a echipamentelor sau a altor condiții convenite de către părți.

3.4. În cazul încălcării de către Client a obligațiilor stipulate în clauza 2.4. din prezentul tratat, datele de începere și sfârșit sunt ajustate Works Contractor.

3.5. În timpul iernii, lucrările sunt efectuate la o temperatură nu mai mare de -15 ° C. În cazul în care pe durata acordului, X zile, temperatura a fost sub -15 OC, data începerii lucrărilor poate fi mutat în zilele X.

4. PROCEDURA DE LUCRARI DE ACCEPTARE

4.1. Rezultat trase Finalizarea Act, care este transmis Clientului în termen de cinci zile (5) de afaceri de la finalizarea lucrărilor prevăzute P.1.1. Tratat.

4.2. Vede clientul a prezentat actul de 3 (trei) zile de la data preparării sale. După această perioadă Clientul transmite semnat le acționeze sau un refuz motivat de acceptare a Lucrărilor. În cazul semnării, fără a da motive în termen de șapte (7) zile lucrătoare, actul este considerat semnat.

4.3. În cazul unui refuz motivat de a accepta locul de muncă completat clientului a părților întocmite un act bilateral cu lista îmbunătățirilor necesare, care Contractantul este obligat, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. După aceea, părțile vor semna actul în modul prevăzut la punctul 4.2. prezentului document.

4.4. În cazul lucrărilor suplimentare plății finale se face în termen de 10 zile (zece) bancare de la data semnării Actului cu privire la plățile anterioare efectuate.

PASIV 5.GARANTIYNYE

5.1. Contractantul garantează eliminarea la timp a eventualelor deficiențe, defecte identificate în timpul perioadei de întreținere în următoarele condiții:

- Servicii de garanție furnizate de către contractant a echipamentului în timpul perioadei de garanție. producător de hardware instalate, dar nu mai puțin de 12 luni de la data livrării sale;

- Contractantul garantează eliminarea defectelor sau înlocuirea echipamentelor în caz de eșec;

- Garanția nu acoperă defectele cauzate din vina Clientului ca urmare a manipulării necorespunzătoare, modificări, aplicarea unei forțe externe, gestionare defectuoasă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare;

- Garanția nu acoperă uzura rapidă și consumabile;

- muncă de garanție și service a echipamentului poate fi efectuată numai de specialiști ai contractantului;

- Serviciile de consultanță sunt oferite gratuit.

PĂRȚI 6.OTVETSTVENNOST

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord și Antreprenorului Clientul poartă responsabilitatea financiară în conformitate cu termenii acestui acord.

6.2. Pentru întârziere în executarea obligațiilor de plată pentru clienți mai jos echipament Clientul va plăti Antreprenorului o penalitate egală cu 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Pentru întârziere în executarea obligațiilor de către contractant pentru transferul de echipamente în temeiul prezentului acord Contractantul plătește dobânda pentru clienți la rata de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. În cazul termenilor încălcare clienților de plată menționate la punctul 2.4. Contractantul nu este răspunzător pentru încălcarea termenilor de echipamente de transmisie.

6.5. penalități cu plată, amenzile și penalitățile nu scutesc părțile de obligația de a efectua prezentul acord.

8.IZMENENIE termenii acestui acord

8.1. Toate completările și modificările aduse prezentului acord trebuie să fie făcută în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai părților.

8.2. Acordul va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile în totalitate.

8.3. Contractul întocmit în două exemplare, un exemplar cu forță juridică egală pentru fiecare parte.

8.4. Nici una dintre părțile la prezentul acord nu are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord unor părți terțe fără acordul scris al celeilalte părți.

CONDIȚII 9.PROCHIE

9.1. Toate litigiile care pot decurge din prezentul acord sau în legătură cu acesta, părțile se reglementează prin intermediul negocierilor. În cazul în care părțile la disputele existente acord nu se ajunge prin negocieri, litigiile vor fi soluționate în Curtea de Arbitraj din Moscova.