contract de proiectare Exemplu pentru lucrări de reparații

OOO „Compania №1“, denumit în continuare „Client“, reprezentată de directorul Ivanova Ivana Ivanovicha, acționând în conformitate cu Carta, pe de o parte, și OOO „Compania №2“, denumit în continuare „Contractantul“, reprezentată de directorul Petrova Petra Petrovic, acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, denumite în continuare denumite împreună „părțile“ au încheiat prezentul acord, după cum urmează:

1.1. Contractantul va pe cont propriu (fără implicarea subcontractanți), folosind propriile noastre echipamente si personal / închiriate pentru a efectua lucrări de reparații la sediul SRL „Compania №1“ (în continuare - lucrarea), care se află în Barnaul, ul. Pirogov, 35 (denumit în continuare - obiectul), și treci obiect, gata de utilizare Clientului, în conformitate cu prezentul acord posibil.

1.2. Clientul se obligă să accepte și să plătească pentru lucrările efectuate în cuantumul și în modul prevăzut la revendicarea 7 din prezentul contract.

1.3. Tipurile și cantitatea de muncă sunt estimate pe baza unui local, care este parte integrantă din prezentul (Anexa № 1).

3. Furnizarea de materiale și echipamente

3.1. Contractantul se angajează să asigure conformitatea cu obiectivul de mai sus-menționat de materiale și echipamente necesare de lucru.

3.2. Contractantul trebuie să se asigure că acceptarea, descărcarea și depozitarea ajunge la bunurile și echipamentele instalației.

3.3. Contractantul este responsabil pentru siguranța tuturor celor livrate pentru a îndeplini materialele contractuale, echipamente de până la semnarea certificatului de finalizare și de transmitere a documentelor relevante.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Contractantul trebuie:

4.1.1.Vypolnit toate lucrările în măsura și în termenele prevăzute în prezentul acord și să treacă obiectul către client este capabil să asigure funcționarea sa normală.

4.1.2.Obespechit:
- acest obiect materialele și echipamentele necesare;
- lucrări de producție în deplină conformitate cu bugetul, normele și regulamentele stabilite;
- eliminarea în timp util a deficiențelor și defectele descoperite în timpul recepției lucrărilor și în perioada de garanție de funcționare.

4.1.3. Asigurarea progresului în punerea în aplicare a măsurilor de siguranță necesare.

4.1.4. notifica imediat Clientul cu privire la finalizarea lucrărilor la proiect.

4.1.5. să notifice imediat Clientul și să obțină instrucțiuni de la el să suspende activitatea de detecție:
- inaptitudinea sau materiale de calitate slabă și echipamente.
- posibilele consecințe negative pentru performanța de Client din orientările sale privind metoda de execuție a lucrărilor;
- în caz contrar, nu depind de circumstanțele Contractantului pun în pericol valabilitatea sau puterea rezultatelor activității desfășurate sau fac imposibilă să-l finalizeze la timp.

4.1.6. Asigura o protecție adecvată a materialelor, echipamentelor și a altor bunuri la locul în care contractantul a efectuat lucrările (în continuare - platforma de lucru) la acceptarea de către beneficiar a obiectului.

4.2. Clientul trebuie:

4.2.1. Pentru a garanta plata efectuată de lucrările Antreprenorului;

4.2.2. Pentru a respecta pe deplin toate obligațiile care le revin în temeiul
acest contract.

4.2.3. Transferat la contractor pentru instalația de producție de muncă în termen de zile de la data semnării prezentului acord printr-un act al perioadei de executare a lucrărilor până la finalizarea lor.

4.2.4. La finalizarea lucrărilor executate de către Antreprenor pentru a lua locul de muncă.

4.2.5. Plătiți pentru munca efectuată de Contractant în cuantumul și în termenul stabilit la revendicarea 7 din prezentul contract.

4.2.6. Pentru a respecta pe deplin toate obligațiile care le revin în temeiul prezentului contract.

5. LUCRĂRI

5.2. Clientul va desemna un reprezentant Vasileva Vasiliya Vasilevicha, care, în numele Clientului, împreună cu contractantul elaborează acte privind lucrările efectuate, supraveghează executarea lucrărilor, precum și verificările de conformitate utilizate de către materialele Antreprenorului și echipamentul la contract.
Clienți Reprezentant autorizat are dreptul de acces liber la toate tipurile de muncă pe parcursul întregii perioade de execuție a acestora, precum și în orice moment al producției.

5.3. După cum sa convenit la locul de lucru al reuniunii se va face pentru a aborda problemele apărute în cursul activității, dacă este necesar.

5.4. Furnizarea de site-ul de locuri de muncă general, este responsabilitatea contractantului.

5.5. În cazul în care clientul va fi găsit de lucru cu deficit, este necesară contractantul pe cont propriu și fără a crește costul lucrărilor la momentul respectiv a fost de acord să modifice aceste lucrări pentru a asigura o bună calitate a acestora.

6. acceptarea situațiilor de lucrări

6.1. Acceptarea încheiat activitatea pe baza acceptării actelor efectuate sub formă de lucru KS-2 (COP3 referință).

6.2. Contractantul după acceptarea lucrărilor efectuate de către client nu este scutită de respectarea oricăreia dintre obligațiile prevăzute de contract, care a rămas neîmplinit sau îndeplinite în mod abuziv de calitate înainte de a semna actul de acceptare. În acest caz, actul este lista cu deficiențe atașat cu termene limită pentru a le elimina.

7.1. Pretul acestui contract este de 75 000,00 (șaptezeci și cinci de mii), în conformitate cu calculul estimării locale (Anexa № 1).

7.2. Clienți plătește pentru munca prestată în modul următor:

7.3. Plata pentru munca efectuată de plăți fără numerar pentru clienți prin transferul de fonduri în contul contractantului.

7.4. plata Indexing pentru munca pentru perioada acestui contract nu sunt furnizate sau produse.

8. Calitatea materialelor, performante echipamente
LUCRĂRI. GARANȚIE

8.1. Toate materialele, echipamentele și de lucru trebuie să fie:
- fi specii relevante descrise în estimarea locală și calcularea Clientului să respecte instrucțiunile;
- prevăzută pentru materiale de lucru și echipamentele trebuie să respecte standardele de stat, specificațiile și confirmate de certificatele relevante, trebuie să aibă certificate tehnice, manuale de exploatare și de întreținere a echipamentului.

8.2. Clientul are dreptul de a inspecta materialele și echipamentele utilizate de către contractant pentru activitatea de producție. Contractantul va furniza mostre de materiale de construcții, în conformitate cu alegerea și cerințele clientului. Toate probele de materiale de construcție ar trebui să fie furnizate de către contractant pe cheltuiala proprie.

8.3. Contractantul garantează:

• Toate lucrările în totalitate și în termenul specificat termenii acestui acord, în conformitate cu estimările costurilor locale, actuala legislație rusă, inclusiv Codul de urbanism al Federației Ruse, în conformitate cu IMSI (st.754 Codul civil).
• eliminarea în timp util a deficiențelor și defectele descoperite în timpul recepției lucrărilor și în timpul perioadei de menținere a obiectului.

8.4. Perioada de garanție de funcționare a instalației - 12 luni de la data semnării de către Client a acceptării instalației finalizate. Rezultatul se asigură, în perioada de garanție, în conformitate cu termenii contractului privind calitatea. rezultat de calitate garantată a muncii se aplică tuturor, este rezultatele lucrării.

8.5. Dacă în timpul perioadei de întreținere din cauza defectelor care nu va permite funcționarea normală a instalației de a continua să le abordeze, perioada de garanție se prelungește în mod corespunzător pentru perioada de eliminare a defectelor. Eliminarea defectelor sunt efectuate de către contractant pe cheltuiala proprie. Prezența defectelor și calendarul de eliminare a acestora sunt stabilite de act bilateral al Antreprenorului și Client.

8.6. În caz de refuz al Antreprenorului de la elaborarea sau semnarea defectelor constatate și deficiențe, pentru a acestora confirmarea Client numește Comisia calificare, care este actul de stabilire a defectelor și a deficiențelor și natura lor, ceea ce nu exclude dreptul părților de a face apel la Curtea de Arbitraj a Teritoriului Altai.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1. Părțile sunt responsabile pentru neexecutarea sau necorespunzătoare
îndeplinirea îndatoririlor, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.

9.2. Erori făcute de către contractant în executarea lucrărilor, acestea sunt corectate pe propria cheltuială în termenele convenite cu clientul.

9.3. Excesul de costul lucrărilor Contractantului, nu a fost confirmat de acorduri suplimentare relevante între părți care au avut loc din vina Antreprenorului va fi plătită de către acesta din urmă pe cheltuiala proprie, cu condiția ca acestea să nu sunt cauzate de eșecul Clientului a obligațiilor sale.

9.4. În caz de întârziere în îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului potrivit contractului, clientul are dreptul de a solicita plata unei penalități (amendă, penalizare). Penalizare (fin, penalizare) se calculează pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației conform contractului, începând cu ziua următoare datei expirării termenului contractului de executare a obligației. Mărimea unei astfel de sancțiune (amendă, penalizare) stabilit prin contract la una trei sutime de curent la data plății unei penalități (amendă, penalizare) rata de refinanțare a Băncii Centrale a România. Contractorul scutite de la plata unei lovituri (penalizare sau penalizare) în cazul în care se dovedește că întârzierea a avut loc obligația declarat de forță majoră sau din vina clientului.

10.1. În mod implicit sau implicit parțială a oricăreia dintre părți
răspundere, dar contractul ca urmare a apariției circumstanțelor
cu excepția cazului în caz de forță majoră care afectează în mod direct termenele
părțile de angajamentele lor, perioada de executare a obligațiilor amânate
proporțional cu timpul în care se vor aplica aceste circumstanțe.

10.2. Partidul, care nu poate îndeplini obligațiile din motivele menționate mai sus trebuie să notifice prompt, în scris, celeilalte părți în termen de 2 zile de la apariția unor astfel de circumstanțe. Dovada a faptelor menționate în anunțul trebuie să servească documentele emise de către autoritățile guvernamentale competente.

10.3. Nu observați nici o notificare nejustificată a celeilalte părți, în conformitate cu punctul. 10.2. atrage după sine pierderea dreptului de a invoca aceste circumstanțe.

11. PROCEDURI REZILIEREA

11.1. Acest acord poate fi reziliat prin acordul părților sau decizia instanței de judecată, pe motiv prevăzute de legislația civilă a Federației Ruse.

12. ALTE CONDIȚII

12.1. Toate modificările, completările și anexele la contract trebuie să fie făcută în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai părților. Toate modificările, completările și aplicațiile compilate într-un mod corespunzător și în conformitate cu termenii acestui tratat fac parte integrantă din acesta.

12.2. Toate disputele mai jos vor fi rezolvate prin negocieri, în timp ce nu ajunge la un acord litigiile sunt soluționate în Curtea de Arbitraj a Teritoriului Altai.

12.3. Acordul se face în două exemplare care au forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

12.4. Durata contractului se stabilește din momentul semnării lui
și este valabil până la îndeplinirea completă a obligațiilor
mai jos.

12.5. La certificatul de contract este atașat la activitatea CPO Contractor corespunzător și este parte integrantă din prezentul (Anexa № 2).

13. NOTE CU ACEST CONTRACT

13.1. Aplicațiile sunt la prezenta următoarele documente: Anexa 1 № calcul estimare locală; Anexa № 2 - Certificat SRO Contractor.

Client:
OOO "Compania №1"

656000, Barnaul, ul. Pirogov, 35

Director ________________ Î.I. Ivanov

Ltd. "Organizația №2"

656000, Barnaul, ul. Karalenka 81