contract de probă pentru a furniza balcoane si loggii

Număr contract ______

1. Obiectul contractului

2. Valoarea contractului

2.1. Costul total al lucrărilor efectuate în cadrul acestui contract este ___________________________________________ ruble.

2.2. Clientul va plăti contractorului un avans de _________________________________________ ruble înainte de a lucra de execuție.

2.3. Suma rămasă Clientul plătește Contractantului în ziua semnării certificatului de finalizare.

2.4. Când modificați domeniul de aplicare al valorii de muncă convenite poate fi modificată.

3. Perioada de execuție a lucrărilor

3.2. Lucrările trebuie finalizate în termen de ___ zile de la data specificată la punctul 3.1. acest contract.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. obligațiile Antreprenorului:

4.1.2. Contractantul trebuie să garanteze certificatele în termen de un an de la data semnării certificatului de finalizare. În timpul perioadei de garanție Contractantul elimină defectele cauzate din vina sa.

4.2. Obligațiile clientului:

4.2.1. Clientul se obligă să plătească pentru servicii, precum și pentru a compensa cheltuielile necesare ale contractantului referitoare la punerea în aplicare a ordinului, în conformitate cu clauza 1.1 din prezentul acord .;

4.2.2. Clientul se obligă să furnizeze explicații cu privire la fondul ordinului, la cererea adjudecatarului;

4.3 Contractantul are dreptul de a suspenda executarea ordinului, în cazul în care clientul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

4.4. Clientul are dreptul de a:

4.4.1. Se suspendă plata serviciilor prestate, în cazul în care contractantul nu reușește să-și îndeplinească în mod necorespunzător sau își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

4.4.2. Monitorizarea punerii în aplicare a ordinului, fără a interveni în domeniul de competență profesională a contractantului.

5. Răspunderea părților

5.1. În caz de întârziere a plăților în temeiul prezentului acord, Clientul va plăti Antreprenorului o penalizare de 1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

5.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

5.3. Verificarea calității lucrărilor executate se realizează atunci când clientul sau predare-primire și fixă ​​bilateral Act, semnat de reprezentanții clienților și contractori.

5.4. Contractantul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu legislația românească.

6. Forța Majoră

6.1. Contractantul va fi eliberat de răspundere în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului contract, dacă se dovedește că a fost cauzată de forță majoră, apărute după încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, pe care contractantul nu putea nici prevedea, nici preveni, sau de a lua circumstanțele în cont în momentul încheierii contractului.

6.2. Scutirea de răspundere se aplică numai pentru perioada în care există dovezi ale circumstanțelor de forță majoră și a consecințelor acestora.

6.3. La începutul și încetarea Contractorul forță majoră va notifica cu promptitudine Clientul în scris.

6.4. Perioada de executare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul contractului este prelungită în funcție de timpul în care astfel de circumstanțe și consecințele acestora.

7. Dispoziții finale

7.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și rămâne valabilă până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

7.2. Toate disputele care pot apărea din acest contract sau în legătură cu acesta, se soluționează în măsura în care este posibil prin negociere între părți. În cazul în care părțile nu reușesc să cadă de acord, diferendul va fi soluționat în instanță, la locația respondentului.

7.3. Orice modificări sau completări la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți.

7.4. În tot ceea ce nu este prevăzută în prezentul acord sunt reglementate de legislația rusă.

7.5. Prezentul acord și anexele sale sunt compuse în două exemplare de forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.

8. detalii bancare și semnăturile părților

Contractorul Clienți _____________________________ _____________________________

Certificat de completare

Activitatea desfășurată în întregime și la timp. reclamațiile clienților în volum, de calitate și de sincronizare nu are.

Contractorul Clienți _____________________________ _____________________________