Acordul dintre vecinii unui acord scris între vecini cu privire la construcția gardului surd

Acordul dintre vecini: un acord scris între vecini cu privire la construcția gardului surd

utilizatorii de terenuri acord formă
Armonizarea gardului între vecini
un acord pentru instalarea unui gard între vecini
un contract pentru instalarea unui gard între vecini
un contract pentru instalarea unui gard între vecini eșantion
Instalarea numărului gardului Dogovorpodryada ______

Yaroslavl "_____" ________ 20___

SP XXX, denumit în continuare „Contractor“, reprezentat de XXX, acționând pe baza dovezilor, pe de o parte, și _________ numit (ND) în pașaport „Client“: _____ № ____________ Eliberat .__________ Cine ______________________ care acționează în numele său, cu pe de altă parte, am încheiat prezentul contract de acord:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract comenzile clienților și Contractantul se angajează să efectueze lucrările la instalarea gardului:

foaie profilată ______ m. p. m _____ înălțime.

grilă "plasă" _________ m. n. ______ m înălțime.

grila „compensare“ în secțiunile ________ m. n. .______ m înălțime.

demontare gard vechi _________ MP. 150R ruble / MP ------____________.

fabricarea și instalarea de porți __________

fabricarea și instalarea de porți ____________

Lucrările sunt realizate din materiale Contractantului.

2. Costul procedurii de muncă și de plată

2.1. Costul tuturor lucrărilor efectuate de către contractant în cadrul acestui contract este ____________________, (în funcție de prețul contractului).

2.2. Clientul este obligat, de la data semnării prezentului contract Contractantul să plătească un avans de 50% din costul lucrărilor menționate la clauza 2.1. acest contract, care este de ruble _______________.

2.3. Fondurile rămase vor plăti Clientului după acceptarea lucrărilor efectuate de către contractant și semnarea de acceptare a lucrărilor executate.

2.3.1 Contractantul va începe să lucreze cu „______“ ___ _________ 201 g

2.4. Termenul de executare a lucrărilor de către contractant în cadrul prezentului Contract este _______ (____________) zile lucrătoare de la data începerii lucrărilor stabilite de către Client și Contractantul specificat în secțiunea 2.3.1 din prezentul acord.

3. Responsabilitățile clientului

3.1. Contractantul pentru a oferi acces la site-ul de construcție, specificate la alin. 1.1. contracte pentru întreaga durată a prezentului contract.

3.2. Executat de către contractant să continue lucrările cu privire la actul de recepție a lucrărilor efectuate în conformitate cu termenii acestui acord.

3.3. Să monitorizeze și să supravegheze progresul și calitatea muncii pe șantier pe durata prezentului contract.

3.4. Pentru a pune în aplicare pe deplin alte obligații în temeiul prezentului acord.

4. Obligațiile Antreprenorului:

4.1. Efectuați toate lucrările în mod eficient și în termenul prevăzut în prezentul contract, în conformitate cu. se aplică regulamentele și codurile de construcție.

4.2. În timp util oferi site-ul de construcție a materialelor de construcție necesare, echipamente, produse, structuri, componente, echipamente pentru constructii.

4.3. Urmați în executarea contractului pe șantier de siguranță împotriva incendiilor, de siguranță.

4.4. În timp util și pe deplin aborda deficiențele și defectele identificate în timpul recepției lucrărilor și pentru lucrări de garanție efectuate. pe garanția de instalare gard este un (1) an de la data finalizării lucrărilor.

4.5. să notifice imediat Clientul și să obțină instrucțiuni de la el să suspende activitatea de detecție:

· Posibile consecințe negative pentru punerea în aplicare a orientărilor sale privind metoda de executare a lucrărilor Clientului;

· Alte independent de circumstanțe Contractantului pun în pericol valabilitatea sau puterea rezultatelor activității desfășurate sau fac imposibilă să-l finalizeze la timp.

5. Acceptarea lucrărilor

5.1. La finalizarea tuturor lucrărilor în cadrul acestui contract Contractantul Clientului este actul de acceptare a muncii prestate.

5.2. În cazul unui refuz motivat de a accepta lucrări ale clientului efectuate de către contractant, părțile constituie un act bilateral al defectelor constatate cu lista îmbunătățirilor necesare și termenele de punere în aplicare a acestora.

6.1. Părțile vor fi răspunzătoare pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.

6.2. În cazul încălcării de către contractant a obligațiilor sale în temeiul contractului, acesta va plăti Clientului următoarele pedeapsa:

6.2.1. Pentru finalizarea cu întârziere a lucrărilor din vina Antreprenorului - sub forma unui penalitate egală cu 0,1% din costul total al lucrărilor conform contractului pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Plata penalități, amenzi și penalități, precum și despăgubiri pentru daune-interese nu scutește părțile de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor lor.

7. Perioada de valabilitate, condițiile de modificări ale contractului

7.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și sunt valabile până la îndeplinirea efectivă de către părți a obligațiilor care le revin în temeiul acordului, inclusiv finalizarea așezări.

7.2. Prezentul acord poate fi reziliat prin acordul părților.

7.3. Parte, a decis să rezilieze contractul celeilalte părți o notificare scrisă în termen de 10 (zece) zile înainte de data încetării prezentului contract.

7.4. În cazul în care acordul este încheiat printr-o decizie comună a Clientului și Contractantul sau printr-o decizie a uneia dintre părți la plata sumei datorate Clientului sau Contractantul se va face în termen de cincisprezece (15) zile calendaristice de la data înregistrării protocolului datorii reciproce (certificat de verificare).

8. Forța Majoră

8.1. Partea care nu a efectuat sau a efectuat în mod necorespunzător obligația în temeiul prezentului acord, nu este răspunzător în cazul în care o astfel de performanță a devenit imposibilă din cauza forță majoră, și anume extraordinară și inevitabilă, în condițiile date.

8.3. O parte care invocă forța majoră trebuie, în termen de cinci zile, informează în scris cealaltă parte a apariției sale cu certificatul relevant din comerciale și industriale palatyRumyniyaili alte documente, în cazul în care circumstanțele de forță majoră invocate de partea care nu este cunoscută. Informațiile ar trebui să includă informații cu privire la natura circumstanțelor și o evaluare a impactului acestora asupra părților îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

8.4. În cazul în care forța majoră durează mai mult de două luni, atunci fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Toate disputele care pot apărea în temeiul prezentului acord, părțile se străduiesc să soluționeze prin negocieri.

9.2. În cazul în care aceste dispute nu pot fi rezolvate prin negocieri, acestea vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.

10.1. Toate modificările făcute la prezentul document în scris, prin semnarea unui acord adițional la acesta.

10.2. Problemele care nu sunt reglementate de prezentul acord sunt reglementate de normele legislației în vigoare din Federația Rusă.

10.3. Prezentul acord este redactat și semnat în două exemplare - unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar este identic și are același efect juridic.

11. Detalii și semnăturile părților.