Un contract pentru instalarea de usi metalice, platforma de conținut

privind instalarea de uși metalice

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Contractantul execută lucrările pe instrucțiunile Clientului specificate la punctul 1.2. acest contract, și să treacă rezultatul Clientului, iar Clientul se obligă să accepte rezultatul muncii și să plătească pentru el din bugetul orașului.

1.5. Contractorul efectuează activitatea materialelor sale, forțele și mijloacele sale.

1.7. Lucrări considerate a fi îndeplinite după semnarea actelor de acceptare (2-Form) privind activitatea părților stabilite prin formele legislative.

2. PREȚUL CONTRACTULUI

2.1.Tsena acest contract este __________________________ (_______________________). cu TVA, costurile de transport și alte cheltuieli.

munca 2.2.Stoimost include fabricarea ușilor metalice ale materialelor Antreprenorului.

2.3.Ukazannaya la punctul 2.1, prețul este determinat de documentația de proiectare și estimări, actul de acceptare (Forma-2), dar nu mai mult decât suma specificată la punctul 2.1.

2.3. Calculul contractului făcută de client după finalizarea completă a lucrărilor, inclusiv eliminarea deficiențelor identificate în procesul de acceptare, în termen de 10 zile calendaristice de la data facturii și primirea de fonduri bugetare în contul clientului. Baza de plată este semnat de certificatul de acceptare părților (Formularul 2).

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Contractantul trebuie:

3.1.1. Furnizarea de un calendar de implementare pentru instalarea de uși metalice, simultan cu transferul de documentație de proiectare și estimări.

3.1.2. In casa, materiale și resurse pentru a efectua toate lucrările în suma prevăzută de contract, și să predea lucrarea Clientului, în conformitate cu această perioadă de contract.

3.1.3. Pune pe un obiect de necesare materiale, structuri, componente, conform estimării și punerea în aplicare a acestora acceptarea, descărcarea, depozitarea și depozitarea în timpul execuției.

3.1.4. Pentru a construi propriile facilități și toate facilitățile temporare necesare pentru depozitarea de materiale, produse, structuri și executarea de lucrări în temeiul prezentului acord.

3.1.5. Dacă este necesar, utilizați în timpul operațiunii de energie (apă, electricitate), pentru a începe lucrul cu clientul pentru a încheia un contract separat pentru furnizarea de resurse publice și să plătească pentru ele.

3.1.6. Furnizarea de implementare la fața locului a măsurilor de siguranță necesare. Siguranța împotriva incendiilor și de protecție a locului de construcție.

3.1.7. În 10 zile de la semnarea de acceptare a construcției finalizate pentru a elimina de pe șantierul de construcție al proprietății sale.

3.1.8. În caz de neconcordanță a rezultatelor de proiectare și documentația estimare și cerințele reglementărilor de construcție, Contractantul este obligat să elimine, la cererea Clientului, pe propria cheltuială, toate identificate cu acceptarea rezultatelor deficiențelor în termenul prevăzut Client.

3.1.9. La fiecare ușă de metal pentru a oferi pașaport tehnic cu o marcă de conformitate cu cerințele GOST și TU, cu semnul vânzătorului sau producătorului.

3.2. Contractantul are dreptul la:

3.2.1. Să identifice modalități de a face munca.

3.2.2. Înainte de termen pentru a finaliza lucrările.

3.3. Clientul trebuie:

3.3.1 Transferul la obiectul Antreprenorului care urmează să fie reparat, în termenii stabiliți programul de lucru.

3.3.2. Ia-un obiect în termen de două săptămâni de la data primirii unei notificări scrise către Contractant pentru munca finalizat.

Contractor 3.3.3.Oplatit lucru prevazut Revendicarea 1 din prezentul articol, în mărime și în termeni stabiliți aici.

3.3.4.Okazat serviciile contractantului privind furnizarea de energie pentru un contractor taxă.

3.4.Zakazchik poate:

Controlul 3.4.1.Osuschestvlyat și supravegherea progresului și calității muncii.

3.4.2. Dați instrucțiuni contractantului de a elimina deficiențele în formă de regulamente.

3.4.3. Refuză să accepte lucrarea, în cazul în care deficiențele constatate exclud posibilitatea utilizării rezultatului lucrărilor pentru scopurile specificate în prezentul acord.

3.4.4. Refuză să execute contractul și să solicite daune-interese în cazul în care contractantul nu procedează în timp util pentru executarea prezentului acord, sau funcționează atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă.

4. ACCEPTARE - operațiunile de livrare

4.1 La finalizarea lucrărilor Contractantul pentru a oferi clientului următoarele documente: numărul formularului KS-3 „Informații despre valoarea lucrărilor efectuate și a costurilor“, numărul formularului CW-2 „Actul de acceptare a muncii prestate,“ actul de acceptare în renovare completă obiect de serviciu, certificate de calitate, facturi și facturile pentru achiziționarea de materiale, precum și alte documente la cererea clientului. Costul lucrărilor efectuate de către contractant este determinată de formele №№ CS-2, CS-3 la prețurile de bază cu utilizarea modificării indicelui costului estimat în funcție de regiunea Resolution GC «Tarif United Corp Chelyabinsk“, care acționează la data aprobării documentelor de construcție.

4.2 Client în termen de 5 zile lucrătoare și ia atrage depuneri sau direcționează un refuz justificat.

4.3. Lucrările efectuate cu schimbarea sau abaterea de la documentația de proiectare și estimare, care nu sunt proiectate în conformitate cu procedura stabilită, plata nu poate fi.

4.4. După finalizare (piatră de hotar) contractantului subiect notifică Clientului, în scris, cu privire la punerea în aplicare a unei lucrări.

4.5. În termen de trei zile de la primirea notificării scrise către Contractant a finalizării lucrărilor de (piatră de hotar) Clientul, împreună cu contractantul va organiza acceptarea lucrărilor efectuate.

4.6. Lucrările sunt considerate acceptate din momentul semnării de către părți acționează Acceptarea de muncă.

5.1. Contractantul este obligat să fie de acord cu clientul forma, compoziția, calitatea materialelor folosite la locul de muncă și să verifice documentele care atestă calitatea.

5.2. Calitatea muncii efectuate de către contractant trebuie să se conformeze SNIP.

5.3. Perioada de garanție a funcționării normale a echipamentului instalat, setați durata de _______, cu uși a stabilit data la acest subiect. În acest caz, data de instalare este data semnării actului de acceptare a rezultatului muncii prin instalarea ușii la fața locului.

5.4. Dacă în timpul perioadei de întreținere va apărea defecte care nu vor permite funcționarea normală a echipamentului continuă să le abordeze, perioada de garanție se prelungește pentru perioada de eliminare a deficiențelor. Eliminarea defectelor efectuate de către contractant pe cheltuiala proprie.

5.5. Deficiențele și termenele de eliminare a acestora sunt stabilite de act bilateral al Antreprenorului și Client.

5.6. În cazul în care Contractantul în intervalul de timp specificat în actul de deficiențe identificate, nu a elimina deficiențele din activitatea realizată, clientul are dreptul de a elimina dezavantajele forțelor de un alt artist cu plata costurilor de către contractant.

5.7. În caz de refuz al Antreprenorului de la elaborarea sau semnarea deficiențelor constatate pentru lor de confirmare Clientul va desemna examenul de calificare, care va face actul de fixare defecte și natura lor, ceea ce nu exclude dreptul părților de a solicita instanței de arbitraj pe această temă.

5.8. Deteriorările cauzate de o unitate de reparații la o terță parte din vina Contractantului, Contractantul este compensat.

5.9. La detectarea defectelor de lucru efectuate în perioada de garanție, precum și în cazul deteriorării sau pierderii de putere, stabilitate, fiabilitatea echipamentelor sau o parte a acesteia, contractantul este obligat să elimine toate punctele slabe pe cont propriu și pe propria lor cheltuială, precum și compensa un client sau o terță parte pierderile. În cazul nerespectării de către Antreprenor la momentul desemnat să facă acest lucru, Clientul are dreptul de a elimina defectele din casa sau trebuie să depășească dezavantajele unor terțe părți, cu astfel de costuri către Antreprenor, și să ceară despăgubiri pentru daune.

6.1. În cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a uneia dintre obligațiile părților în conformitate cu prezentul contract, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Pentru eșecul de a lucra în conformitate cu contractul într-un termen specificat clientul plătește contractantul o penalizare de 0,5% din volumul total al lucrărilor în cadrul acestui contract pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Dacă întârzie începerea lucrărilor în termenul contractului Contractantul va plăti Clientului o penalitate de 0,5% din volumul total al lucrărilor în cadrul acestui contract pentru fiecare zi de întârziere.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Toate disputele între părți care apar pe durata prezentului contract se soluționează prin negocieri între părți.

7.2. În cazul în care nu soluționarea litigiilor și a diferențelor prin negocieri între părțile diferendului se soluționează în Curtea de Arbitraj din Chelyabinsk Region.

7.3. În toate celelalte cazuri care nu fac obiectul prezentului acord sunt reglementate de legislația rusă.

8.SROK CONTRACTULUI

8.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până când părțile îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul contractului.

8.2. Contractul poate fi reziliat prematur:

8.2.1. În conformitate cu acordul scris al părților.

8.2.2. În mod unilateral, în cazul defectării unuia dintre părți din acest contract, în cazurile în care posibilitatea unei astfel de renunțare este prevăzută de lege sau de prezentul acord.

8.2.3. În alte cazuri prevăzute de lege sau prin acordul părților.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.

9.2. Orice modificări sau completări la prezentul contract sunt valabile, cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.

-4 din Magnitogorsk "

455019 Magnitogorsk și

p / cq Magnitogorsk numarul departamentului 000 al Băncii de Economii a România

12. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR